当前位置：空空范文网>实用文档>合同>监理合同

监理合同

时间：2023-05-17 12:37:23 合同我要投稿

关于监理合同汇编9篇

　　随着人们法律意识的加强，合同的类型越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的监理合同10篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

关于监理合同汇编9篇

监理合同篇1

　　甲方：___________________________ 合同编号：___________________

　　身份证号码：_____________________ 签订地址：___________________

　　乙方：___________________________ 签订日期：______年____月___日

　　法定代表人：_____________________

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方就家庭施工监理事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。

　　第一条监理概况

　　1．甲方委托乙方的家装工程（以下简称“本工程”）概况如下：

　　（1）工程名称：____________；

　　（2）监理范围:家装施工合同以内的项目预计____元。其中主材预计____元；安装厨房设备、门窗预计____元；安装地板预计____元；安装热水器、浴霸预计____元.

　　2．下列文件均为本合同的组成部分：

　　（1）____装饰装修工程施工合同；

　　（2）在实施过程中共同签署的补充与修改文件。

　　3．乙方同意，按照本合同的规定条件范围内的监理业务。

　　4．甲方同意按照本合同注明的期限、方式、币种向乙方支付酬金。

　　第二条监理取费

　　1．参照____市物价局、____市城乡建设委员会____价（收）字（____）第____号文件，结合当前家庭装饰装修的具体情况执行监理取费。

　　2．家装监理取费标准按家装工程的总造价计____元。

　　（1）____万元以下工程收取监理费计____元；

　　（2）____万元以上的按____％，计____元。

　　3．乙方收费最终结算以家装总造价为准。

　　4．签订监理合同时支付监理费的____％，计____元，乙方进场时支付监理费的____％，计____元，工程完工验收时支付____％，计____元。

　　第三条甲方的义务

　　1．甲方应当负责房屋装饰装修的所有外部关系协调，包括装饰时“居室内需改动、拆除” 的部分，必须向小区物业管理或房管部门申报，取得有关部门的同意。

　　2．甲方应当在双方约定的时间内免费向乙方提供与工程有关的相关资料，包括甲方与承包方鉴定的合同（副本）以及订货合同等。

　　3．甲方应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定。逾期应视为甲方的同意。

　　4．甲方应当履行监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的经济损失。

　　第四条乙方义务

　　1．乙方对甲方家装工程实行监理，完成本合同中约定的监理工程范围内的项目。

　　2．乙方在履行本合同时，应运用合理的技能，认真勤奋地工作。帮助甲方实现合同规定的目标，公正地维护甲方的合法权益。

　　3．乙方随时听取甲方对装修设计的`修改意见，了解甲方的装修意图，协助甲方与装饰公司或装修队进行工程洽商。

　　4．在监理过程中，乙方的责任期即承包合同有效期。

　　5．乙方发出的停工令和复工令应事先向甲方报告。如在紧急情况下不能事先报告时，则应在____小时内向甲方作出书面报告。

　　第五条双方违约责任

　　1．在施工过程中如因乙方使工程出现重大质量问题时，应当向甲方按工程分项进行赔偿。累计赔偿额不超过监理酬金总额（扣除税金）。违反法律的，还应当承担相应的法律责任。

　　2．乙方对甲方或第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。

　　3．在施工过程中，如因甲方原因（供货延误、变更、外出）需推迟施工进度，延误工期超过合同规定的竣工期限时，延长期限____天内不加收监理费，____天以上的每天按监理收费总额的 ____％进行支付。

　　4．在工程竣工验收合格后，甲方不得以任何原因拒付监理费。如有发生视为甲方违约，乙方有权追究其违约责任。

　　5．因不可抗力导致监理工作不能进行时，双方互不承担责任。

　　6．当事人一方要求变更或解除合同时，应当天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受经济损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或合同应当采取书面形式，合同未达成之前，原合同仍然有效。

　　第六条保密

　　一方对因家庭施工监理而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第七条法律适用与纠纷解决方式

　　1．本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

　　2．本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

　　3．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：

　　（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向____人民法院提起诉讼。

　　第八条权利的保留

　　任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

　　第九条合同的解释

　　本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。

　　第十条生效条件

　　1．本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

　　2．本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。

　　甲方（签字）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

　　授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________

　　单位地址：________________________ 单位地址：________________________

　　邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________

　　联系电话：________________________ 联系电话：________________________

　　传真：____________________________ 传真：____________________________

　　电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________

　　开户银行：________________________ 开户银行：________________________

　　账号：____________________________ 账号：____________________________

监理合同篇2

　　多项选择题

　　1、法律关系的三个要素是( )

　　A、目的

　　B、主体

　　C、客体

　　D、内容

　　2、下列合同属于从合同( )

　　A、分包合同

　　B、监理合同

　　C、借款合同

　　D、担保合同

　　3、合法代理的条件( )

　　A、事先取得委托书

　　B、经过公证或鉴证

　　C、以委托人的名义

　　D、在委托范围内

　　4、当事人订立合同的程序是( )的阶段

　　A、要约引诱

　　B、要约邀请

　　C、要约

　　D、承诺

　　5、合同是平等主体的( )之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议

　　A、自然人

　　B、法人

　　C、其他组织

　　D、国家机关

　　6、当事人对合同的格式条款的理解发生争议时( )

　　A、应按通常的理解予以解释

　　B、有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款的一方的解释

　　C、有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款的一方的解释

　　D、在格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

　　7、按照《合同法》的规定，下列( )等内容属于各类合同一般应包括的条款

　　A、数量和质量的约定

　　B、合同担保方式

　　C、合同价款和支付方法

　　D、解决合同争议的方法

　　8、无效合同的确认权属于( )

　　A、合同当事人双方的上级

　　B、监理工程师

　　C、仲裁机构

　　D、人民法院

　　9、建设工程合同是一种( )

　　A、双务合同

　　B、有偿合同

　　C、诺成合同

　　D、要物合同

　　10、合同当事人订立仲裁协议的作用是( )

　　A、市场竞争的需要

　　B、仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

　　C、排除了法院对纠纷的`管辖

　　D、合同当事人均受仲裁协议的约束

　　11、担保法规定的担保方式有( )

　　A、保证

　　B、定金

　　C、抵押

　　D、留置权

　　12、公路工程施工合同解除的条件有( )

　　A、合同当事人协商一致

　　B、承包人将其工程全部转包

　　C、因不可抗力因素致使合同无法履行

　　D、发包人不按约定支付工程款使合同无法履行

　　13、证明合同的真实性、合法性的机关是( )

　　A、人民法院

　　B、仲裁机构

　　C、公证机关

　　D、工商行政管理部门

　　14、合同纠纷的处理原则是( )

　　A、诚实信用

　　B、协商为主

　　C、公正、公平

　　D、调解优先

　　15、合同的有效实质要件( )

　　A、主体合格

　　B、合同当事人意思表示真实

　　C、合同内容不违反法律和社会公共利益

　　D、合同标的确定和可能

　　16、公路工程施工合同文件主要包括( )

　　A、合同意向书

　　B、合同协议书与中标通知书

　　C、合同条件与工程量清单

　　D、技术规范与图纸

　　17、中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的( )分包给他人完成

　　A、部分非主体工作

　　B、全部非主体工作

　　C、部分非关键性工作

　　D、全部非关键性工作

　　18、依据我国《招投标法》的规定，招标分为( )

　　A、委托招标

　　B、议标

　　C、公开招标

　　D、邀请招标

　　19、属于以下情况之一者，资格预审申请文件无效( )

　　A、未按期送达的资格预审申请文件

　　B、未经法定代表人或其授权的代理人签字

　　C、未加盖投标人印章的资格预审申请文件

　　D、内容虚假的资格预审申请文件

　　20、综合评分法适用于( )

　　A、二级公路

　　B、高速公路

　　C、一级公路

　　D、技术复杂的特大桥梁、特长隧道工程

监理合同篇3

　　委托方（以下简称甲方）：联系电话：

　　受委托方（以下简称乙方）：联系电话：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、诚信的.原则上，就甲方委托乙方对甲方的室内装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议。

　　第一条、工程概况

　　1、工程地点：

　　2、工程监理内容：

　　3、工程监理方式，双方商定采取下列第种合作方式。

　　a、全程式监理

　　b、阶段式监理

　　4、合同价款（人民币）元（金额大写）。

　　第二条、甲方工作

　　1、如果采取全程式监理，甲方负责协同乙方对该项工程现场，进行实际勘探工作。

　　2、甲方需对乙方提供书面授权委托书。

　　第三条、变更

　　合同执行中如有事项变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程监理费用。

　　第四条、执行标准

　　双方约定本工程施工质量按下列第项标准执行。

　　a、《北京市家庭装饰工程质量验收规定》

　　b、其他规定：

　　第五条、监理款项支付方式

　　a、双方约定合同生效后，甲方先支付乙方工程总监理费％，即元；工程中期验收后，甲方向乙方支付工程总监理费％，即元。

　　b、支付方式：

　　第六条、质量报告

　　如果甲方选择全程式监理方式，乙方待工程施工验收前一天要向甲方提供文字性的各项验收报告单。

　　第七条、违约责任

　　因一方原因造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　第八条、合同争议的解决方式

　　双方发生争议，协商解决不成时，按下列第项方式解决。

　　a、向北京市仲裁委员会申请仲裁；

　　b、向人民法院提起诉讼。

　　第九条、附则

　　本合同经甲、乙双方签订后生效。

监理合同篇4

　　编号年第号

　　建设单位： (简称业主)

　　监理单位： (简称监理方)

　　根据年月日双方签订的协议，业主方愿意委托监理方承担本工程的建设监理任务。

　　为明确双方在建设监理过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，一致同意签订本合同，以期双方共同遵守。

　　第一条委托监理工程概况

　　(1)工程名称：

　　(2)工程地点：

　　(3)投资性质：

　　第二条监理工程的范围及其工程造价

　　(1)范围：

　　(2)工程造价：

　　第三条监理内容及职责分工

　　(1)设计阶段

　　①提出设计要求，组织评选设计方案。

　　②协助选择勘察、设计单位，商签勘察、设计合同，并组织实施。

　　③审查设计和概(预)算。

　　(2)施工招标阶段

　　①协助设计单位与承建单位编写开工报告。

　　②确认承建单位选择分包单位。

　　③审查承建单位提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提出修改意见。

　　④审查承建单位提出的材料和设备清单及其所列的规格与质量，并审查材料和设备供应单的资质。

　　⑤督促、检查承建单位严格执行工程承包合同和工程技术标准。

　　⑥调解建设单位与承建单位之间的争执

　　⑦检查工程使用的材料、构件和设备的质量，检查安全防护措施，对不合格者提出试验或更换要求。

　　⑧检查工程进度和工程质量，验收分部分项工作，签署工程付款凭证。对严重违反规范、规程者，必要时签发停工通知单。

　　⑨鉴定隐蔽工程，参与处理工程质量事故，监督事故处理方案的执行。

　　⑩督促整理合同文件和激素档案资料。

　　⑾组织设计单位和施工单位进行工程初步验收，提出竣工验收报告。

　　⑿审查工程结算。

　　(3)保修阶段

　　负责检查工程状况，签订质量问题责任书，督促保修。

　　经双方协商，业主委托监理方对本工程的、、、、、阶段施行监理工作，监理方将按照本公司制定的相应阶段的监理程序及工作细则实施监理工作，对上述各阶段实行工期控制，质量控制、费用控制及合同管理。

　　第四条监理依据

　　(1)国家关于工程建设的政策、法律、法规、规范及标准。

　　(2)政府批准的建设计划、规划。

　　(3)依法成立的有关工程承包合同或协议。

　　第五条业主职责

　　(1)负责办理或委托承包单位办理建设前期的各种申报及审批手续。

　　(2)负责办理或委托承包单位办理开工前的拆迁及施工用地、水源、电源、运输道路、施工执照、开工许可证等各种申报手续。

　　(3)提供与工程有关的技术资料，包括设计文件、勘察资料、设计图纸、设计概预算及有关的工程承包合同。

　　(4)业主必须指派一位充分了解工程范围、有权迅速做出决定和快捷提供资料的人员，出任其代表。

　　监理合同一旦生效，监理方将依据合同全权负责对承包单位的监理，业主对承包单位工作的意见和要求，应通过监理方转达实施。(5)业主在勘察设计及施工承包单位签订的合同中必须写明委托监理及监理职责和权力的条款，以确保承包单位接受监理工程师对工程建设进行实质性监督管理。

　　合同应明确监理单位有权要求承包单位撤换不能胜任本项工程的管理施工人员。

　　(6)业主负责将有关委托监理的条款通知各有关单位，取得各有关单位对监理工程师工作的配合。

　　(7)业主必须为监理人员提供必要的现场办公及住宿用房，并协助解决其生活问题。

　　第六条授权总监理工程师

　　经双方协商，业主同意监理方根据工程需要提出的工程监理组织机构，并委派为项目总监理工程师，授予其代表行使在工程监理合同范围以内，按照国家及地方管理经济合同的有关规定，行使处理监理业务的全部有限权力。

　　第七条监理酬金及其支付规定

　　(1)根据本工程项目的规模、复杂程度及监理深度，双方同意建设监理酬金按监理方承担监理范围内的工程结算总金额的 %核取(其中设计阶段为 %，施工招标阶段为 %，施工阶段为 %)。

　　(2)本合同经双方签字盖章后15天内业主向监理方支付万元作为预付款，勘察、设计完成后支付万元，决标后支付万元，施工基础阶段完成后支付万元，主体结构完工后支付万元，建设工程竣工后支付万元，剩余为数竣工移交完毕，以结算总金额为基础一次结清。

　　(3)凡业主未按第7条(2)款规定付款时，每拖延一个月，即需支付相当于逾期未付金额10%的逾期违约金。

　　第八条本合同有效期

　　自年月至年月，本合同规定的`监理工程项目在建设过程中如因业主原因或双方不可控制原因，需中断合同或延长合同工期时，监理方为此项目所发生的一切费用用由业主承担，如系监理方原因则监理方为此项目开支的费用由监理方自负。

　　第九条监理酬金

　　如监理方按合同完成任务时，可全额计取;如因监理方过失造成质量事故损失时，除施工单位应承担直接施工损失外，家你方应按收费的比例退还监理酬金，其计算方法为：直接损失金额×监理收费百分率=应退还监理费。

　　第十条监理奖金

　　对由于监理工程师的合理建议，在满足工程只俩青年感情况下所节余的投资，业主应按节余投资部分的30%，作为对监理工作出色的奖金。

　　第十一条合同的终止

　　倘若任何一方严重地不按本合同条款履行义务，30天后，另一方可以书面通知终止合同，即使提出终止的一方无任何过失。倘若终止是由于监理方以外的人士的过失所导致的，监理方有权要求给予30天终止通知，并要求业主对其直至终止日期提供的服务按实际投入监理工程师人数计算，每人每日为人民币元。

　　第十二条不可抗力

　　由于任何非政府行为，例如天灾、山崩、闪电、地震、火灾、爆炸、水灾、公敌行为、战争和封锁所造成的不可抗力影响，致使业主或监理方未能履行或需要延期履行本合同规定的义务，受影响的一方必须就不可抗力影响详情，以书函或电函通知另一方，并应在其后15天内，将有关机构签发的证明书寄给另一方，以供确认。倘若不可抗力的影响连续超过120天，双方必须解决是否继续履行合同的问题。倘若合同已无效，并不能继续执行，双方必须通过协商解决赔偿问题。第十三条其他事项

　　(1)未尽事宜，双方可根据需要，经协商另行签订补充合同或协议。

　　(2)本合同执行过程中，双方有分歧意见时，双方有分歧意见时，尽量采取协商解决，仍不能一致时，可报请监理主观部门协调，经协调仍不能一致的，请当地仲裁机关或法院解决。

　　(3)合同签订生效后，监理方将监理工程师名单及监理职责、专业通知业主。

　　(4)本合同双方签字盖章后生效，至监理费结清后自然失效。

　　(5)本合同一式份，双方各执份。

　　建设单位(业主)：监理单位(监理方)：公证单位：

　　(盖章) (盖章) (盖章)

监理合同篇5

　　本合同书由项目法人(业主) (以下简称"甲方")与监理单位 (以下简称"乙方")协商一致签订。

　　一、甲方委托乙方，按本合同书要求进行工程项目的建设监理。

　　1.1 建设监理范围与内容在合同附件中予以确定。

　　1.2 建设监理服务期限由年月日至年月日。

　　1.3 本工程项目建设监理费用金额(人民币) 由甲方按附件规定向乙方结算支付。

　　二、本合同组成文件及其顺序为：

　　2.1 建设监理合同书;

　　2.2 建设监理实施过程中甲乙双方共同签署的或按合同文件规定有效的`补充与修改文件;

　　2.3 建设监理合同附件;

　　2.4 建设监理合同专用条件;

　　2.5 建设监理合同标准条件;

　　2.6 建设监理投标书;

　　2.7 建设监理招标书(或委托书)及其澄清文件。

　　三、合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。其内容若有歧义，以所列顺序，在前者为准。

　　四、本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖本单位公章后生效。合同双方各持合同正本一份和副本若干份。

　　甲方(章)：

　　乙方(章)：

　　法定代表人：

　　地址：

　　电话：

　　邮编：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　本合同签于年月日

　　签约地点：

监理合同篇6

　　委托人：(甲方)

　　受托人：(乙方)

　　1. 甲方委托乙方，按本合同书要求进行工程项目的施工监理。

　　2. 监理范围：

　　3. 委托监理期限：

　　4. 总费用为：万元。

　　5. 乙方接受甲方委托，签订本合同书。本合同经合同双方法定代表人或代理人签字，并加盖本单位公章后生效，双方各持合同正本一份和副本四份，副本报送监理主管部门和其他有关单位。

　　本合同书签于

　　地点：

　　甲方(公章) 乙方(公章)

　　法定代表人法定代表人

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　邮政编码：邮政编码：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：监理委托合同书二

　　委托方：(简称甲方) 受托方：(简称乙方)

　　一、工程概况：

　　(一)工程名称：

　　(二)工程地点：

　　(三)建筑面积：

　　二、本合同适用的法律及监理依据

　　(一)适用法律、法规：

　　1、国家的有关法律、法规;

　　2、天津市有关法规、规章;

　　3、其它有效的政策性文件。

　　(二)适用的监理依据：

　　1、国家、天津市制定的有关监理方面的法律、法规及建设工程监理规范;

　　2、国家颁布的施工质量验收统一标准、有关的施工质量验收规范及有关的技术规范、规程、设计条件;

　　3、与项目有关的各种报批手续及技术资料;

　　4、委托人与监理方签订的合同及有关与第三方签订的各种合同;

　　5、委托人与监理方以及有关第三方的书面文件和信息。

　　三、监理范围和监理工作内容：

　　(一)监理范围：桩基工程、土方工程、支护降水工程、室外管网、土建、给排水、电气、弱电、通风排烟、采暖、智能化、消防、景观、精装修等施工阶段的全过程监理及施工图所包括的其他内容并协助委托人进行工程预决算工作。

　　(二)监理工作内容：

　　1、质量控制;2、进度控制;3、投资控制;4、安全及现场文明施工控制; 5、合同管理;6、信息管理;7、现场的工作关系组织协调;8、组织图纸会审，对图纸设计提出可行性建议;9、协助委托人进行施工合同及其它合作单位谈判及审核。

　　(三)监理人有义务协助委托人完成以下工作：

　　1、该工程的有关报批手续;

　　2、当地有关关系的协调;

　　3、各项竣工验收及备案手续的'办理。

　　四、监理报酬：

　　(一)本项目监理费为一次性包死价人民币￥元( 大写：元);

　　(二)合同签订生效后两日内，乙方应按照甲方要求支付履约保证金￥元(大写：元)

　　(三)支付方式：

　　基础筏板混凝土浇注完毕初验合格并经甲方认可后7日内，向乙方支付2.2万元监理费;出±0.000验收合格并经甲方认可后7日内，向乙方支付6.6万元监理费; 主体15层施工完毕初验合格并经甲方认可后7日内，向乙方支付6.6万元监理费;主体封顶初验合格并经委托人认可后7日内，向乙方支付总合同价款的8.8万元监理费;装修及安装工程完工验收合格并经甲方认可后，向乙方支付6.6万元监理费; 竣工验收通过并备案完成后7日内，向乙方支付6.6万元监理费，如无任何违约责任发生7日内无息退还乙方伍万元(￥50000.00)的履约保证金; 室外及景观工程完工并且总承包单位工程决算完成后7日内，向乙方支付4.4万元;剩余2.2万元作为监理保修期费用，自竣工验收通过一年后如无任何违约责任发生7日内全额支付。

　　4、以上付款甲方有权优先选择网银的方式进行支付，如网银支付遇到障碍，可选取银行划款或电汇的方式进行支付。乙方确认的收款账号信息如下：

　　乙方开户银行名称：

　　乙方账户名称：

　　乙方开户银行行号：

　　乙方账号：

　　若乙方变更上述账户信息的，应至少于甲方付款日的5个工作日之前书面通知甲方。若乙方未履行通知义务，则由此引起的乙方未收到或未按时收到相应款项的，甲方不承担任何责任。

　　五、补充约定：

　　(一)乙方必须按照投标文件中承诺的人员组建监理部，在监理期间未经甲方同意，不得随意更换监理人员，如若发现每更换一人，乙方需向委托人支付5000元作为违约金，总监理工程师及总监代表每更换一人，乙方需向甲方支付10000元作为违约金，同时承担由此给甲方造成的损失。

　　(二)对于甲方认为不服从管理、不称职的监理人员有权要求乙方更换，乙方应在3日内将不符合甲方要求的人员更换完毕，替换人员应当同时到岗，且必须保证替换人员的专业技术能力水平不低于退场人员，如乙方违反本条约定，则每逾期一天应承担200元的违约责任。

　　(三)乙方总监理工程师每周到现场工作时间不得低于5个工作日，且每次到场应当签到，如遇特

监理合同篇7

　　公路工程施工监理合同协议书

　　一、公路工程施工监理合同通用条件第1条定义与解释，适用于《公路工程施工监理合同》中的全部文件，即：协议书、通用条件、专用条件、附件A、附件B、附件C以及其它补充文件或附件。

　　二、协议书由系列文件组成，其中的其它文件和其它附件是指签约双方一致同意增加列入监理合同的文件或附件，签约时必须在协议书中具体写明。协议书所包括的文件之间如果出现矛盾，按监理合同通用条件第1.2.3条的规定，按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。而与该文件在协议书中的排列顺序无关。

　　三、签约双方在监理合同专用条件第6.2.1条和监理合同附件C中，约定业主问监理单位支付监理服务费用的期限和方式;在监理合同附件B中约定业主向监理单位提供工作条件的期限和种类。

　　四、签约双方在监理合同附件A中，约定监理单位提供监理服务的形式、范围与内容;在监理会同专用条件第5.2条中，约定监理单位提供监理服务的时间和有关期限。

　　五、双方签约时确定的协议书终止日期，如果在履约过程中发生变化，双方可通过签订补充协议对此日期进行调整。

　　六、签约双方应根据实际需要确定协议书副本份数，也可约定协议书正本与副本具有同等效力，当两者出现矛盾时，以正本为准。

　　公路工程施工监理合同通用条件

　　1.1.6 第三方应主要理解为与业主签订工程承包合同的单位、实体或个人，即承包人。

　　1.1.7如果业主与第三方签订的工程承包合同中，规定了监理单位履行监理服务时的职责和权力，此时监理合同应包括业主与第三方签订的工程合同中的全部文件。

　　2.2.1监理单位根据监理合同履行的正常的监理服务必须在监理合同附件A中明确规定其监理服务形式、范围与内容。

　　2.2.2改变监理合同附件A规定的监理服务形式，或超出其范围，或增加其内容，双方应通过签订补充协议进行变更。监理单位履行或提供监理合同中明确规定的附加的监理服务，是监理单位的义务，监理单位不得因其属于附加而加以拒绝。

　　2.3.1 严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟是我国公路行业推行监理制度以来总结的监理工作原则;监理单位按照监理合同的要求提供监理服务，体现了业主与监理单位之间是一种委托与被委托的合同关系;监理服务属于技术服务的范畴，监理工作的主要依据是各类适合的或监理合同中指定使用的专业技术规定;鉴于国内目前尚未制定统一的监理行业工作准则，因此提出按照国际惯例公认的行业工作准则履行监理服务，并在监理合同附件A第五条中将国家、交通部、项目所在省(市)颁布的监理法规列为监理服务的依据;国内各地或不同项目对监理单位赋予的职责和权限差异较大，在监理合同附件A第四条中应对此详细规定并加以适当说明。

　　2.3.2 该合同文件必须成为本监理合同的组成部分是指：业主与第三方签订的工程承包合同中的全部文件，以及针对孩合同文件与监理合同文件之间的矛盾而编制的补充文件，必须列入监理合同协议书中的第二条并同时列入监理合同附件A中的第五条。

　　2.4.1主要监理人员一般是指专业工程师和驻地监理工程师以上的监理人员，其资质材料应包括毕业院校、所学专业、技术职称、工作简历以及一般情况并附上毕业证书、职称证书、监理工程师证书或监理工作培训证书及身份证等证明材料的影印件。

　　2.4.2监理单位指定的授权代表一般应是监理单位派驻到项目所在地履行监理服务的负责人。

　　2.5监理单位履行监理服务所需的设施、设备和重要物品，一般是由业主提供且产权归业主;但也有由承包人提供或要求监理单位自备的情况，此时必须在监理合同专用条件中写明修正条文。

　　3.2业主向监理单位免费提供的与监理服务有关的资料其内容与数量，双方可根据实际需要在监理合同附件B第一条中约定。

　　3.4业主指定的授权代表，一般应是在项目所在地负责监理工作的人员。

　　3.5习惯做法是通过业主与第三方签订的'工程承包合同，向第三方明确监理单位的职责范围和权力;特别要注意的是，关于监理单位职权的补充和修正文件也必须列入工程承包合同。

　　3.7如果业主已在监理合同中，要求监理单位将监理服务所需的辅助工作人员的费用列入监理费用报价中，则此项监理服务应作为监理单位正常的服务。

　　4.1 4.2 4.3 4.4以上各条款均属于签订经济合同要素之一的罚则。鉴于在实际执行过程中，情况比较复杂，签约双方必须在监理合同专用条件的相应条款中，约定具体的赔偿办法和有关事宜。

　　4.5合同的任何一方原本必须向另一方就履行监理合同提供一定的保障条件，但考虑到目前国内社会主义币场经济体制尚未健全、社会保障体系还不完善和外界干扰因素较多这一具体情况，本条使用的限制程度用词为应和可。

　　46台同双方均应在自愿的基础上，办理各类保检事宜，以降低履行监理合同时用能发生的风险否则后果自负。

　　5本条目规定了监理合同生效、终止、变更、暂停、中止、转让和分包的条件，其中重点是变更、暂停与中止监理合同的条款。

监理合同篇8

　　发包人：______ 合同编号：_________

　　监理人：______ 签定地点：_________

　　签定时间：____年____月____日

　　依据《中华人民共和国合同法》，__________（以下简称发包人）与__________（以下简称监理人），就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

　　（一）工程概况：

　　1、工程名称：__________________________

　　2、工程地点：__________________________

　　3、工程规模及特性：_______________________

　　4、工程总投资：静态：______________________

　　动态：______________________

　　5、工程总工期：_________________________

　　（二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

　　（三）监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

　　（四）工程建设监理的期限自___年___月___日至___年___月___日。

　　（五）建设监理报酬为（大写）______元，由发包人按本专用合同条款约定的.方式、时间向监理人结算支付。

　　二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。

　　（一）监理委托函或中标函。

　　（二）监理合同书。

　　（三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

　　（四）专用合同条款。

　　（五）通用合同条款。

　　（六）监理招标书（或委托书）。

　　（七）监理投标书（或监理大纲）。

　　上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

　　三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。

　　四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本___份，各执___份。

　　发包人：_______（盖章）监理人：_______（盖章）

　　法定代表人：_____（签章）法定代表人：_____（签章）

　　委托代理人：_____（签章）委托代理人：_____（签章）

　　邮编：________ 邮编：________

　　电话：________ 电话：________

　　传真：________ 传真：________

　　开户银行：______ 开户银行：______

　　账号：________ 账号：________

监理合同篇9

　　1.施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于( )。

　　A.职务代理

　　B.指定代理

　　C.法定代理

　　D.委托代理

　　2.监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为( )之日。

　　A.当事人签字

　　B.抵押物登记

　　C.转移产权证

　　D.转移房屋占有

　　3.下列关于留置担保的说法中，正确的是( )。

　　A.留置不以合法占有对方财产为前提

　　B.可以留置的财产仅限于动产

　　C.留置担保可适用于建设工程合同

　　D.留置以合法占有对方固定资产为前提

　　4.投标保证的有效期限从( )之日起计算。

　　A.招标文件出售

　　B.投标文件递交

　　C.投标截止

　　D.中标通知书发出

　　5.采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为( )。

　　A.发包人

　　B.承包人

　　C.监理人

　　D.分包人

　　6.下列关于合同公证的说法中，正确的是( )。

　　A.合同公证只能确认合同的真实性

　　B.合同公证由工商行政管理机关作出

　　C.合同公证的`效力只能限于国内

　　D.经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同

　　7.甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是( )。

　　A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任

　　B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任

　　C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提

　　D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提

　　8.某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工程款的确认应该由( )。

　　A.发包人承担责任

　　B.发包人代表承担责任

　　C.承包人与发包人代表承担法律责任

　　D.施工企业决定责任承担人

　　9.某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是( )。

　　A.各自承担自己的损失

　　B.分别承担对方的损失