安装合同

有关安装合同模板合集10篇

　　在不断进步的社会中，合同出现的次数越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编为大家整理的安装合同10篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

安装合同 篇1

　　甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规精神，甲乙双方本着平等互利的原则，经双方友好商定并签订本合同。

　　第一条 合同内容及价款

　　甲方向乙方订购活动板房内容如下：

　　注：1、主要材料及型号附后，详细做法见附图。 活动板房面积计算规则：

　　1、板房面积=外墙面长×宽×层数； 2、走道面积=走道投影面积； 3、楼梯面积=以实际收方面积为准； 4、雨棚面积=水平投影面积的/2 5、总面积=（1）+（2）+（3）+（4）。

　　工程地点：乙方将活动板房运至甲方指定地点进行安装。

　　A、本合同价款采用单价包干的形式，该价款包含活动板房、人工费、材料费、机械使用费、临时设施费、迁移费、进出场调转费、税金、工人保险及福利等所有为完成本工程发生的费用。

　　B、以上板房为全新材料包安装及所有辅材，具体数量以现场验收为准，

　　综合单价包括除土建基础、水电安装及活动板房内部装修以外的一切费用。

　　第二条 工期

　　计划工期：给乙方之日算起。如果乙方未能按甲方计划完成工作，则由此造成的损失由乙方承担。 第三条 支付条款

　　1、活动板房及相关合同项目全部安装完工后，经双方验收合格后，甲方应在 天内向乙方支付合同金额 %的进度款，乙方提供相应金额的发票，否则甲方有权拒绝付款。

　　2、板房质保金预留%,预留一年，到期后，房屋无质量问题， 天内由甲方一次性无息支付乙方。 第四条 工程质量

　　甲方按照国家及地方相关规范验收乙方施工项目，若出现验收不合格及在使用期限内的质量问题，乙方应无条件返工或者修缮，其发生费用由乙方独立承担，因此而导致甲方发生相关经济损失的，应按甲方要求合理赔偿。 第五条 甲方义务

　　1、负责向有关部门办理活动板房的相关报建手续；

　　2、做好板房的基础，进场当天，应派至少一名代表到安装现场与乙方进行现场交接，协助乙方顺利开工；

　　3、接通水电至工地，为乙方进场施工创造条件；

　　4、对乙方提供的安装图纸予以确认，及时答复乙方提出的书面要求及

　　变更单；

　　5、在活动板房完工时，应负责组织人员对合同项目质量检查、评定并签署验收结算手续；如甲方未按乙方通知到场验收而自行启用活动板房，则认为本活动板房安装质量符合合同要求并予以验收合格； 6、根据合同约定及时办理验工计价和款项支付。 第六条 乙方义务

　　1、合同签订后，按照承诺日期及时组织足够的施工队伍和机器设备进场，保证开工后立即形成均衡生产；

　　2、严格按甲方提供的施工文件和图纸按技术规范组织施工，服从甲方监督检查，确保工程质量，不合格项目必须返工，直到达到甲方验收标准；

　　3、本活动板房服务期限为一年，因乙方板房质量问题的，乙方予以无偿修补；属于甲方原因 造成的损坏，乙方负责予以修补，所需费用由甲方承担；

　　4、乙方安装期间属乙方原因造成的安全事故由乙方承担； 第七条 安全施工

　　（一) 在施工中，乙方应遵循国家和行业关于安全生产规定，制定安全措施，重视施工现场作业安，避免伤亡事故的发生。

　　（二) 一旦发生重大伤亡事故，乙方须立即报告甲方，由甲方报告上级主管部门和当地劳动部门、检察机关，并通知建设单位代表。所发生的费用由事故责任方承担。

　　（三) 由于乙方原因对施工现场附近的人员或设施造成伤害或损坏，由乙方负责善后处理事宜并承担赔偿责任。

　　（四) 甲方应对乙方的施工技术安全措施进行监督、检查。如甲方认为存在安全隐患，有权强制要求乙方停工整改，待隐患消除后再复工。 第八条 违约责任

　　（一）非因乙方原因的停电一天以上（包括一天），工期按停工天数顺延。

　　（二）本工程质量达不到约定质量标准的，分清责任后，由责任方承担相应的返工及经济责任

　　（三）因乙方原因造成业主对甲方索赔或罚款，则甲方可从乙方工程款中扣除该被索赔或罚款金额。 第九条 合同纠纷处理

　　本合同在履行过程中，因本合同所发生的`或与本合同有关的一切争议，由双方协商解决；当协商仍不能解决时，应向甲方注册地有管辖权的铁路运输法院起诉。 第十条 合同的解除

　　（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同

　　（二）有下列情形之一的，甲乙双方可以解除合同：

　　1、因不可抗力致使合同无法履行； 2、因一方违约致使合同无法履行； 3、法律、法规规定的其他情形。 第十一条 合同生效与终止

　　本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，工程正式验收并办清财产移交手续，甲方按竣工结算费用支付完毕后即告终止。 第十二条 补充协议

　　本合同未尽事宜，经双方协商一致另行签订补充协议，补充协议与本合同有不一致处，以补充协议为准。 第十三条 其他事项

　　1、甲方已通过IS09001：:20xx、GB/T24001:20xx、GB/T28001即质量、环境和职业健康安全认证，乙方应无条件遵守甲方有关此方面的规定及相应国家、地方政府的规章制度。乙方在送货过程中需遵守甲方各项安全规定，乙方人员必须由甲方专人指引方可进入施工现场。在施工现场内，因乙方人员违章操作和未按甲方专人指引线路行走发生安全事故，由乙方承担全部经济损失。

　　2、本合同需由双方法人代表签字，公司盖章后方有效。 第十四条 合同份数

　　1、本合同一式份，具有同等法律效力。

安装合同 篇2

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同》的相关规定，本着“诚实信用”的原则，经双方友好协商，现就乙方为甲方提供安装塔吊事宜达成如下协议，共同遵守：

　　一、乙方为甲方在拆装塔吊台，独立高度塔吊米。（具体技术参数依据塔吊使用说明书。） 并在塔吊使用期间提供全时维修保养服务，提供维护人员及所有配件，钢丝绳由甲方提供。

　　二、工程时间：20 年月 日至 工程完工。

　　三、拆装费用： （按一台塔吊的'拆装费用计）

　　四、维护费用： 元。（按一台塔吊每月的维护费用计）

　　五、付款方式：拆装费在每台塔吊安装完成后支付，维护费用在每月月底支付。

　　六、付款方法：

　　付款时间双方共同协商确定，但必须要求安工程结束并验收检测合格后付清全部工程款。

　　七、责任：

　　甲方：

　　1、创造条件配合好乙方施工人员进行施工。

　　2、组织工人配合乙方施工的进行。

　　3、配合做好高压线、电缆线及其它不利于乙方施工的物体保护及拆除工作。

　　4、介绍地下设施，汽车吊停放地点的地质情况。

　　5、协调各方面工作，做好安全技术交底工作。

　　乙方：

　　1、 按甲方要求保安全、保质量、保时间、保设备完好完成施工工作。

　　2、 接到甲方维修通知，乙方必须在一小时安排维修人员到场维修。

　　3、 乙方必须保证具备拆装资质和安全许可等市建委及其它部门要求的资质。

　　4、 参加施工人员必须具备符合施工要求的特种作业证书。

　　5、 乙方负责到市建委及市技术监督局等相关部门办理塔吊安装及检测等全部相关手续。

　　6、 施工人员做好自我保护及其他人员的保护。

　　7、 作业全程符合施工规范，高空作业按相关规范施工，杜绝违章作业、违章指挥，在施工中出现的一切人身事故、财产损失由乙方自己承担责任，费用自负。

　　8、 按甲方要求把拆除部件整齐堆放在指定地点。

　　9、 损坏设备按照新旧程度加采购费用作价赔偿。

　　七、违约责任：

　　1、甲方违约，甲方一次性向乙方赔偿本安装工程款的10%。

　　2、乙方违约，如延误工期，每延误一天安装乙方赔偿甲方总工程款的10%；如中途不能进行安装，乙方退给甲方已付所有工程款并赔偿甲方的一切经济损失。

　　3、乙方未能在规定时间内及时到场提供维护服务，每次乙方向甲方赔偿人民币贰佰元。

　　八、本协议一式四份，甲方三份，乙方一份，具有同等法律效力。（根据情况而定是否备案）

　　九、其它：

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日

安装合同 篇3

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　甲乙两方就馨和嘉苑太阳能热水系统工程，经友好协商，对系统设计达成了共识，现就有关事宜签字协定如下：

　　一.技术参数

　　1.容水量，管数管径外壳材质内胆材质支架材质其它：根据甲方小区业主的要求，有需要其它型号的，经甲方同意后可提供其它型号，报价另行商定。

　　2.配件：

　　3.冷热水管、电线管路按四方预留位置链接，甲方根据实际情况施工。

　　二.验收方式

　　验收由甲方、乙方、业主方三方共同进行。系统所采用的全部材料均为优质品，符合国家的.相关标准。系统验收标准按技术参数及施工方案进行具体指标低于国家相关行业指标或标准的，应以国家标准为依据进行验收。

　　三.费用及付款方式

　　1.每台热水器报价为人民币：(，辅助器件：

　　2.付款方式为

　　四.甲方责任及义务

　　甲方提供施工用电、用水至施工现场。甲方提供施工屋面有关设计资料。施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以实施。

　　五.乙方责任及义务

　　1.乙方应保证系统配置及功能符合并达到“系统技术参数”及相关行业国家标准的要求。

　　2.施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。

　　3.乙方应提前由甲方共同确定安装位置。乙方的施工质量应符合安全要求(包含避雷要求)，如因乙方施工方案缺陷和施工质量不符合安全要求而造成损失，乙方应承担全部责任。

　　4.乙方施工中的安全问题全部由乙方负责。

　　六.双方违约责任。

　　1.如有一方违约，给对方造成损失的，除赔偿损失外，另支付违约金元。

　　七.乙方质量承诺及售后服务

　　1.太阳能热水器主机三年内质量问题由乙方免费更换。辅助器件及控制系统一年内质量问题乙方免费更换。超出质量保证年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损坏，乙方只收取工本费，终身服务。

　　2.自然灾害导致的太阳能主机损坏，乙方承诺免费更换。乙方承诺的售后服务应在报修后24小时内到达现场，不能影响甲方小区内业主的正常使用。

　　3.乙方承诺系统的正常使用寿命为20xx年。

　　八.如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。

　　九.本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同共3页，一式两份，甲、乙两方各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装合同 篇4

　　合同编号：

　　签订地点：

　　发包方：（以下简称“甲方”）

　　承包方：（以下简称“乙方”）

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就订立此合同，以资共同遵守。

　　一、 合同内容的金额：见附件清单。

　　二、 交货时间、地点、方式：

　　交货安装地点为：

　　三、 付款方式：

　　1、合同签订后

　　2、月天内付款

　　3、工程全部完工后

　　四、 工程要求

　　工程质保期： （从工程完工开始算）不扣质保金。

　　五、 验收

　　1、 合同灯具安装且启用后，乙方向甲方填写《工程竣工报验单》，验收期为乙方填写《工程竣工报验单》后三天内；

　　2、 验收合格后，甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。

　　如甲方无正当理由而拖延验收或不验收，超过本合同验收期的，则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。

　　六、 乙方应履行的.责任

　　1、 乙方按时安装合同产品，并保证工程质量；

　　2、 乙方免费补正、补齐包装或运输或安装过程中造成产品品种、型号、规格、质量不符或损坏、遗失；

　　3、 工程质保期内有质量问题（不可抗拒除外），乙方无偿维修。

　　七、 甲方应履行责任

　　1、 甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的，应承担因此给乙方造成的损失；

　　2、 甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款；

　　3、 产品运抵达交货地点后，甲方应立即派人员对产品进行验收及签收；

　　4、 甲方验收产品时，如发现货物的品种、数量、规格、型号不符，应在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议，以查明产品缺损原因。乙方不承担任何超期的诸如以上问题的异议。

　　5、 产品保质期内，甲方应承担其责任及疏忽所造成的损失。

　　八、 违约责任

　　违约方向守约方支付合同总价5‰每天的违约金。

　　九、 不可抗力

　　任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同时，应在不可抗力事件结束后十日内向双方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得不可抗力证明后，允许延期履行，部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　十、 产品所有权

　　甲方未向乙方付清产品货款前，产品所有权属于乙方，其它债权不得与此对抗。

　　十一、合同附件

　　1、

　　2、

　　3、 经双方签字盖章的产品技术图（与合同配置不符处，以本附件为准）； 甲乙双方营业执照、法人代码证、法人授权委托书； 合同在执行过程中出现的未尽事宜，经双方协商而达成的纪要，与合同具有同等法律效力。

　　十二、争议解决

　　1、

　　2、 本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行； 如双方在合同履行过程中发生任何争议；协商未果，由原告方所在地法院判决。

　　十三、合同生效

　　1、 本合同经甲乙双方签字盖章，且甲方向乙方支付合同预付款后，即行生效；

　　2、

　　甲 方： 乙 方：

　　代 表 人： 代 表 人：

　　电话号码： 电话号码：

　　日 期： 日 期：

　　本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

安装合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》相关规定，经甲乙双方友好协商，达成设备安装合同壹份，内容如下：

　　一、工程概况：

　　工程名称：中央空调系统的安装调试

　　工程地点：项目工地（号）

　　二、合同范围：

　　本合同范围： 项目中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。

　　乙方应提供崭新的未经使用的安装设备及材料、技术服务和所需的其他事项。在履行合同过程中，如乙方没有提供或没有达到设计图纸中的技术性能指标，乙方应免费采取挽救措施，并承担全部责任。

　　甲方需要而合同文件中未提出的技术要求，甲方有权发出变更通知，乙方有责任以合理的进度以及最优惠的价格满足甲方变更的要求。

　　招标文件及投标文件作为合同附件，组成本合同不可分割的一部分，甲乙双方共同承诺、遵守。

　　三、合同造价：

　　本合同总造价为： ￥ 元

　　人民币大写： 元整

　　3.1“合同价格”是指 项目中央空调系统工程，除甲方供应中央空调系统设备以外（甲方供应设备见附表），从安装设备及材料、安装调试、备品备件供应至竣工验收合格交付使用及维保等的人民币报价，其中包括材料费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、备品备件供应费、直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用等。

　　3.2合同价格为固定价，包括所有由于以原材料工本或其他条件的价格浮动而导致的全部额外费用，但由于甲方增减工程量引起的价格调整除外。

　　3.3合同价格包括合同涉及到的，由乙方提供的与设备的安装与调试期间有关的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的费用，并由乙方负责运进和运离工程现场。

　　3.4合同价格包括乙方人员到现场的一切交通食宿费，甲方协助乙方人员在现场居住的方便，但有关费用由乙方自理。

　　3.5除非另有规定，乙方的价格须包括执行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，也不论它们是否在签订合同时可以预料到。

　　四、付款方式

　　4.1合同签订后，十天内，乙方进场前，甲方支付合同总价 30 ﹪为设备预付款；

　　4.2主要设备含空调主机及风机盘管末端进场后，甲方支付合同总价 30 %

　　4.3工程量进展到一半时，甲方支付合同总价 20 ﹪。

　　4.4安装、调试、验收合格后，甲方支付合同总价 15 ﹪。

　　4.5质量保证期结束，无质量问题，甲方付清全部余款

　　五、工程工期：

　　根据发包人使用要求，双方约定合同签定后，自乙方收到设备预付款之日起两个月内，乙方完成本合同全部工程的安装调试工作。

　　5.1 乙方进场前向甲方提供施工组织设计和施工总进度计划。

　　5.2 在合同生效以后，叁 日内，乙方完成进场前的准备工作，并组织施工人员进场开始施工。

　　5.3 乙方须按合同规定的日期完成安装及调试，协调与消防、装修的冲突，保证工程顺利进行，确保按期完成。

　　5.4 如工程实际与图纸设计存在较大差异，无法按图施工；或图纸有较大变更，不能按期完成施工，经甲方签字认可，工期顺延。

　　5.5 遇不可抗力（由于严重的自然灾害如洪水、地震等不可避免的或不可预见的及非人为所能控制的事件），工期顺延。

　　六、工程验收：

　　6.1 乙方应按国家或国际有关的标准与规范施工。

　　6.2 安装施工应以图纸要求为准，不得私自偷工减料，或更换图纸规定的安装材料。对于图纸未规定的`安装材料，应选用质量较好的材料使用。工程安装调试完成以后，应达到图纸设计的功能及使用要求。

　　6.3 甲方的授权代表有权任何时候检查乙方的相关工程质量与工程材料的质量，并作为验收的依据之一。

　　七、变更通知

　　7.1乙方如因为甲方原因影响了合同成本或交工期限，须立即以书面形式向甲方提出，甲方核实无误后将向乙方发出变更通知，但在以下情况中，不得发变更通知。

　　7.1.1对乙方影响行为是在合同规定内作出的，或是由于乙方未能履行合同要求所必须的义务。

　　7.1.2乙方合同执行情况是因其自身的失误、疏忽或未能按合同要求履行而受影响。

　　7.2 如果乙方认为所作的变更可能会使自己不能履行合同中义务时，须及时向甲方提出。相应设备及工程量的增减，按照国家20xx年工程定额三类取费进行合同金额修订。

　　八、质保期

　　8.1 质保期从竣工验收合格之日起计算 壹 年，主机设备保修三年。

　　8.2 乙方所提供的安装材料为全新的、且中央空调系统安装质量符合合同要求。主机为约克公司产品，风机盘管及末端为上海三燕产品。

　　8.3在质保期内，若非误操作或人为破坏所致，则合同标的或其部件、安装材料等损坏应由乙方免费维修、供应和安装。

　　8.4在质保期内，乙方在接到甲方通知后，2小时内作出反应并指导，24小时之内应派有经验的技术人员到工地现场，履行其保修义务或处理紧急维修工作。超过24小时甲方可请其他人员进行修理，其费用从质保金中扣除。

　　8.5若质保期内，甲方没有指出有缺陷，则代表甲方对乙方的工程安装是满意的，其质量保证责任已完成，但隐蔽性的、合理的检查和实验都不能发现的缺陷除外。

　　九、违约责任

　　9.1 由于乙方的原因不能按时交付使用，所使用的安装材料不符合合同规定，由此造成的损失，应有乙方承担一切责任。

　　9.2 若由于甲方原因出现如未按有关要求验收工程或其他原因致使乙方延期交工等，乙方不负责任。

　　9.3 乙方原因延误工期，每延误一天交付使用，支付金额为合同价款1‰的违约金（无法抗拒因素造成误工除外）。

　　十、不可抗力

　　10.1 如果双方的任何一方因人力不可抗拒因素（诸如台风、地震、战争或双方认同的其他情况）而引起合同进度延误，在此情况下，一方应及时书面通知另一方，并提供当地政府签发的不可抗力的证明。受不可抗力事件影响一方，就尽力减少事件的影响，尽早恢复工作，双方应尽早协商并确定新的交工日期，并由甲方发给乙方完工变更通知书，确定合同进度相应顺延。

　　10.2 不可抗力事件给双方造成任何损失，有各方自行负责，合同价格不得因不可抗力的影响而作任何调整。

　　十一、责任

　　乙方负责在工程峻工前，对已完工程的成品保护，在此期间发生的损坏，由乙方负责修复。

　　乙方承担在安装、维修等过程中因施工与质量问题引发的其他事故和由此发生的全部费用。

　　乙方承担由于自身安全措施不力造成人身伤亡事故的责任和由此发生的全部费用。

　　十二、 合同终止

　　12.1双方应按照合同的规定，全面履行完全合同义务直至合同终止。

　　12.2 凡出现以下情形，甲方有权通知乙方终止合同：

　　由于

　　12.2.1 不可抗力的原因而不能履行合同。

　　12.2.2 当甲方确信乙方已无履约能力时。

　　12.2.3乙方在收到甲方的合同终止书后，应立即终止合同执行，但双方有权追究在合同终止前的违约索赔。

　　十三、 仲裁

　　13.1 本合同适用的法律是《中华人民共和国合同法》。

　　13.2双方由合同或合同之外引起的所有纠纷，可通过双方的友好协商来解决，若该协商在纠纷开始后不能在15天内通过协商解决，任何一方可以在一个月内向对方提出书面通知，并将该纠纷提交工程所在地仲裁部门或工程所在地法院进行解决。

　　13.3仲裁或法院判决对双方具有约束力，凡产生的仲裁费用或诉讼费用，按照国家相关法律规定执行。

　　13.4在仲裁和起诉过程中，除非双方协商同意终止合同，否则双方必须继续执行他们各自的合同义务。

　　十四、 合同生效及其他

　　14.1本合同应在双方签字、盖章之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部责任和义务时失效。

　　14.2在合同执行期间，双方均不得单方随意作出合同范围以外的变更或解除合同。

　　14.3合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力，若补充规定与合同不一致时，以签订日期在后者为准。

　　14.4合同由协议书与合同附件组成，并具有同等法律效力。

　　14.5合同一式两份，甲方、乙方各执一份。

　　十五、其他未尽事项：

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托人：

　　委托人：

　　开户行及帐号：

　　开户行及帐号：

　　联系方式：

　　联系方式：

　　年 月 日

　　年 月 日

安装合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号吗：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关规定，经双方充分协商一致，签订本合同如下：

　　一、工程项目

　　1、工程名称：刘集镇中心村路灯安装工程

　　2、工程地点：刘集镇中心村境内

　　3、工程内容：按要求建设路灯安装工程，施工安装要求详见附件。

　　二、工程期限

　　20xx年11月10日前开工，30个晴天竣工。

　　三、承包方式

　　包工包料

　　四、工程承包价及支付方式

　　工程承包价以每盏路灯壹仟捌佰伍拾元(￥1850.00)计算，负责包亮到位，此款含配电箱、电线及其它各项施工费用，工程竣工合格，发包方于20xx年12月30日前支付50%，20xx年12月30日前支付50%。

　　五、施工安装要求

　　1、乙方必须按照国家及管理部门的相关要求进行施工，详见中心村施工安装要求。

　　2、工程施工中，甲方有检查权。隐蔽工程必须经甲方代表或甲方所聘请的监理单位检查验收后方可进行下一道工序施工。

　　3、乙方所使用的原材料(成品、半成品等)必须是正规厂家的合格产品，并有产品合格证证明。

　　4、安装时灯杆主杆与地面保持竖直，基座固定稳固，电缆线接头须采用热扎，绝缘良好，各项技术指标符合国家及管理部门的相关规定要求。

　　5、灯杆间距为40米，如有变动须按甲方指定的间距标准执行。

　　六、竣工验收与包修

　　1、乙方在工程竣工前5日将验收日期书面通知甲方，如甲方不能按时验收须提前通知乙方，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期。

　　2、从工程验收合格之日起5天内，乙方向甲方移交完毕，在甲方全面接管前，乙方仍负有保管责任。

　　3、在进行工程验收中，如发现工程质量不合格，乙方负责修理或返工，经验收合格后，再进行移交。由此造成工程逾期交付的，由乙方承担工期延误的违约责任。

　　4、竣工验收以国家和管理部门的`相关规定为依据，在进行竣工验收时，乙方应在验收前5天内向甲方提供以下文件：

　　(1)、隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;

　　(2)、其它需要提交甲方存档备查的文档资料。

　　5、工程竣工后，自验收合格正式交付使用之日前起两年内，乙方还须承担包修责任。甲方不再另行支付费用，包修维护费用含在工程总承包款中。包修期满后，乙方按国家有关规定进行保修。

　　七、乙方签订合同时须交纳合同保证金贰万元整，此款在工程结束后予以返还。

　　八、其它约定

　　1、乙方在工程施工过程中必须严格安全施工，工程施工中的任何安全责任都由乙方承担，与甲方无关。

　　2、乙方不得将工程转包或分包。

　　3、本工程税金由甲方负责缴纳。

　　4、乙方施工中，遇有矛盾，甲方积极协调。

　　5、任何一方违约，承担违约金人民币贰万元整。

　　本合同经甲方双方签字盖章后生效。

　　本合同一式三份，甲乙双方各执一份，见证单位执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装合同 篇7

　　_________年_________月_________日，_________(简称甲方)，与_________(简称乙方)，签订安装主机的项目合同。

　　1.安装工程名称：_________。

　　2.工程地点：_________。

　　3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。

　　4.完工期限：本安装工程将配合甲方在_________建造工程完工后六十(60)天内，完成安装工程，其中包括_________主机试验运行。

　　5.安装工程总价格：_________美元整。

　　6.安装工程付款进度：

　　第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整;

　　第2期：甲方在A港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整;

　　第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10%，即_________美元整;

　　第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整;

　　第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整;

　　第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。

　　7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。

　　8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的'单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

　　9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

　　10.工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。

　　11.工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。

　　12.工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好一(1)年。

　　13.附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

　　14.附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。

　　15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

　　16.附加条款：主机的保养--乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________主机保养服务一(1)年，每六(6)个月派员一次维护正常运行。

　　本合同按双方所签日期生效。

　　甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

安装合同 篇8

　　甲方：中山市鼎杰广告发展有限公司

　　乙方：中山市旭晖钢结构金属材料有限公司

　　甲乙双方本着互利互惠、平等公正的原则。经双方友好协商，制作龙门架事宜达成以下协议：

　　一、工程内容：龙门架壹个，规格：51米长*10米高*2面，离地总高度10米，

　　二、施工地点：(甲方指定) 世纪大道保利国际广场地段

　　三、工程工期：自工人进入施工现场之日起45日内完工(有效工作日)。

　　四、工程价格：工程总价为：22万元正(大写：拾伍万伍仟元正)。(总价含税，不包括照明设备和画面)

　　五、付款方式：

　　a．合同签订时，甲方支付乙方总额的20%即4.4万元（大写：万元正）；工程完成后甲方支付乙方总额的40%即8.8万元（大写：万元正）；正工程验收合格30天后支甲方支付乙方总额的30%即

　　6.6万元(大写：万元正)；10%的余款即2.2万元作为工程质量保证金，1年后视质量保证情况，一次性返还乙方（如有质量保证不到位问题甲方有权扣除乙方保证金。

　　工程验收时间：为工程完工后10个工作日内，超过15天末验收视为合格；

　　六、工程质量：按照双方认的龙门架设计图纸和材料型号，工艺要求，进行制作施工。，保证工程质量。

　　七、双方责任：

　　甲方责任：

　　a．甲方协助负责办理制作龙门架施工所需的'一切合法手续 b．b．甲方负责协调施工现场周边事务。

　　c．甲方对工程做现场验收，若不合格好及时整改。

　　d．按合同及时付款。

　　乙力责任：

　　a．乙方按甲方设计图纸和材料型号，工艺要求，要求严格施工，保质保量完成工程内容。

　　b．乙方应文明施工，安全施工，一切财产损失，安全事故由乙方承担。甲方不承担任何责任。

　　c．乙方应对施工现场周边环境进行保护，完工后尽量恢复原貌，清洁现场。

　　八、龙门架的使用及管理；

　　本龙门架自竣工后1年内如发生脱漆、脱焊、材料不合格等，乙方负责免费进行维护维修，壹年后交由甲方管理。鉴于龙门架设置于野外，甲方必须每年对龙门架进行维护维修，除锈刷漆：在正常使用情况下，本龙门架安全试用期限为3年。

　　九、违约责任：如单方违约，由违约方向履约方支付本合同总额的5％的违约金。如因违约给履约方造成损失，由违约方全部赔偿。

　　十、本合同未尽事宜双方协商解决，不能达成协商的向当地人民法院申请仲裁。

　　十一、本合同一式二份，双方各执份。盖章签字后具有同等法律效力。

　　甲方：中山市鼎杰广告发展有限公司

　　甲方代表

　　电 话：

　　乙方：中山市旭晖钢结构金属材料有限公司 乙方代表电话

　　：电 话：

　　年 月 日

安装合同 篇9

　　甲方：北京xx子金电气技术有限公司

　　乙方：

　　甲乙双方依照《安全生产法》等有关规定，为确保施工现场安全生产，双方就设备现场安装事项协商一致，订立本协议书。

　　1、乙方在甲方现场安装设备必须认真贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度，建立健全施工现场安全生产保证体系，对施工现场的安全生产负总责。

　　2、乙方制定施工现场安全管理制度，布置、实施、检查施工的安全生产情况，对设备的现场安装进行监督、检查和管理。（自愿退股协议书）

　　3、甲方提供施工用电源，配电箱以下的部分由乙方负责，自带功率表配电盘；

　　4、甲方对乙方的施工现场有监督检查权，对检查中发现的隐患有权责令整改、停工整顿。

　　5、乙方负责对施工人员进行安全教育。确保现场施工人员安全施工。杜绝施工人员违章指挥、违章作业等行为。

　　6、乙方要保障施工现场的消防安全。

　　7、乙方对的.施工用电设备和用电安全全面负责。

　　8、乙方自带设备和雇佣设备的安全性和使用、维修安全全面负责。

　　9、乙方负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，如工作服、安全帽等，并监督、教育其正确佩戴和使用。

　　10、乙方施工人员及雇佣的人员在施工时不允许喝酒。

　　11、高空作业必须佩戴安全带，安全帽等，并正确使用。

　　12、乙方要对自己施工范围内的施工人员的安全、使用设备的安全负全责，出现的任何问题均由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　13、乙方要对所施工的设备的安全、质量负全责。

　　14、乙方在施工中不得损坏甲方的设施，出现问题要照价赔偿。

　　15、乙方施工人员要搞好团结，不允许打架斗殴，出现问题乙方自己处理并负责。

　　16、乙方要服从甲方统一的协调和管理，并对所施工区域内的文明施工负责，保证施工区域内的设施完好、道路畅通、环卫卫生符合要求。

　　17、本协议自签订之日起生效，双方代表签字后与经济合同具有同等效力。

　　本协议一式两份，甲乙双方各保存一份。

　　甲方：北京xx子金电气技术有限公司 乙方

　　责任代表签字 责任代表签字

　　年月日 年月日

安装合同 篇10

　　甲 方：

　　乙 方：

　　鉴于乙方承揽甲方户外广告牌的安装，现本着双方互惠互利，共同发展的原则，经双方共同协商，自愿订立本合同，条款内容如下：

　　一、合作内容：

　　1、乙方负责画面安装及拆卸。

　　2、具体画面的尺寸、安装时间及地点要以甲方要求为依据。

　　3、合同期限：自 年月日至 年月日。

　　二、工程验收：

　　在完成安装画面后，由乙方通知甲方并配合甲方进行现场验收。如安装过程中发现甲方牌子有任何质量问题（结构与画面如果有破损）需提前通知甲方，如因通知延误而造成的任何损失由乙方负责。

　　三、制作安装服务：

　　乙方需保证合同执行期内画面安装规整，安装时不要将其原有画面损坏，拆卸时也应保证旧画面完好无损。如有破坏，由乙方负责。

　　四、双方的权利和义务

　　甲方：

　　1、 甲方负责设计方案，提供画面文件；

　　2、 项目实施中，甲方单方无故提出取消合同，视为违约，乙方有权向甲方追讨由于甲方违约对乙方造成的损失；

　　3、 安装过程中甲方应积极配合协调与安装涉及到的各部门之间的关系。

　　乙方：

　　1、 严格按照甲方认可的施工方案进行制作，如原设计内容和附件所列的施工材料的使用与现场施工不符，乙方应及时向甲方提出书面报告，未征得同意前，不得私自更改；

　　2、 在施工过程中，如乙方未经甲方允许私自更改施工方案或更换施工材料，甲方有权提出终止合同的要求，同时甲方有权向乙方追讨由于乙方违约对甲方所造成的一切损失；

　　3、 保证施工的质量和标准，并随时接受甲方的.检查，如不符合质量标准的一律按合同规定返工，甲方检查认可合格后，经书面正式通知，方可算为正式发布，如返工后仍未能达到合同规定的要求，由此发生的全部费用由乙方承担；

　　4、 在保修期内，如出现因施工质量问题造成的损失责任由乙方全部承担；

　　5、 如因施工质量问题：包括广告牌掉落等造成的人身伤害责任属于乙方，乙方应承担全部责任包括对甲方造成的任何损失由乙方全部承担，在乙方没有动原钢结构下，乙方不负责任，乙方看完现场，框架有问题应及时告知甲方，双方协商解决；

　　6、 乙方保证具有相应的施工资质，所招用员工均已进行了相关培训，上岗员工有确保安全施工的能力，在施工中出现的人身伤亡等一切事故与甲方无关；

　　7、 乙方在施工中若损坏施工工地的设施所导致一切损失由乙方承担，并将损坏部分进行维修。

　　五、违约责任：

　　乙方不能如期完工，每延期一天，违约方向对方支付相当于合同总价5‰的违约金。

　　六、争议责任：

　　双方在履行合同中发生争议，应能过协商解决，如协商有成，任何一方均可到合同签定所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　七、本合同未尽事宜，经双方友好协商，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　八、本合同书一式肆份，经双方签字、盖章后立即生效，双方各存两份，具有同等法律效力。

　　九、不可抗力：如因战争、洪水、地震、天灾、政府行为等不可抗力原因导致不能履行合同致使施工项目延期或终止，双方应签订书面补充协议，经过协商解决。

　　十、本合同及合同生效后因变更、增减内容衍生并签定的其他书面文件，均具有与合同书同等法律效力。其他衍生文件，不得离开合同单独使用，其内容应以本合同书为基础，不得违背合同宗旨。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期： 年月日