当前位置：空空范文网>实用文档>合同>安装合同

安装合同

时间：2023-08-19 09:39:49 合同我要投稿

（热）实用的安装合同6篇

　　随着法律知识的普及，很多场合都离不了合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的安装合同6篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

（热）实用的安装合同6篇

安装合同篇1

　　工程承包人：陕西建工集团第一建筑工程有限公司（简称甲方）劳务分包人：陕西天羽建筑安装工程有限公司（简称乙方）

　　鉴于甲乙双方已充分了解本工程具体情况，因工程施工需要，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则上，双方就甲方西安首创国际城五期工程的安装劳务分包施工事项经协商达成一致，订立本合同。

　　工程名称：首创国际城北区商业五期工程

　　工程地点：西安经开区凤城十二路与文景路交界首创国际城

　　一、承包范围：甲方总承包范围内清单项目和措施项目，全部水暖、电气安装工程的人工、机械、耗材。

　　1、工程清单项目

　　a、电气部分：

　　自变配电室低压柜下口压线起至各栋号楼线缆敷设；楼内所

　　有预埋预留；强、弱电桥架的安装；应急灯具、照明插座、等电位箱、户内箱、弱电箱的施工安装等；防雷接地工程的焊接预留。及蓝图中甲方承包范围内的所有电气配管设备安装内容。

　　b、给水工程：

　　给水管线的安装及套管预埋、孔洞预留。进户给水管线接至

　　甲方指定位臵，并留好接头。自压供水设备安装及蓝图中甲方承包范围内的'所有给水配管设备安装内容。

　　c、排水系统：户内污水、排水、废水、压力废水、雨水、空调冷凝水管线安装及预留孔洞，接到室外雨水井、污水井等配管、配件安装。屋面通气管。及蓝图中甲方承包范围内的所有排水配管设备安装内容。

　　d、采暖系统：采暖管道的安装及预留孔洞预埋套管，所有系统

　　隐蔽工程预留预埋，暖件至干管及管井内立管，预留三通接口。及蓝图中甲方承包范围内的所有采暖工程配管设备安装内容。（不包括通风工程）

　　e、商业部分卫生间水、暖、电、卫生洁具的安装。

　　2、工程变更项目：未施工安装前的变更图及通知单，均不计费用。蓝图工程已安装完成，甲方发变更通知经建设单位、监理确认后，按清单只计人工费。

　　3、文明施工、季节性施工、赶工施工、安全施工措施项目。

　　4、甲乙双方办公生活区、乙方施工范围内自用临电临水管线设施维护工作。

　　5、乙方自用生活、办公设施的全部费用。

　　附：甲方总包合同

　　二、材料部分：

　　1、甲方负责构成工程实体主材和耗材（包括预埋管材及配件、桥架、

　　线鼻子、电工胶布、配电箱、给排水管材及管件、角铁、槽钢、镀锌圆钢、镀锌扁铁、铁丝、钢丝、扎丝膨胀螺丝、油漆、螺丝钉、焊条、氧气、乙炔）的采购工作，乙方应不迟于每月25日提供下月需用计划并注明需用时间，且在需用前七天向甲方项目部提交准确的需用计划，否则，因供应不及时或供应不足而导致的工程延误与窝工，甲方不予负责和补偿。若因材料计划原因导致材料超购，造成甲方资金积压，乙方应赔偿甲方相应损失。

　　2、乙方提供施工所有机械设备及耗材。（包括但不限于电焊机、切割

　　机、砂轮片、锯条、铅油、麻丝、生料带、钻头、胶带、油漆刷等）。

　　3、乙方负责材料安装前、后的成品保护及验收移交后的成品看护工作、若出现丢失、损坏应及时更换维修。

　　4、严禁出现监偷盗行为，若出现一次，按原材料价的10倍补还，并罚款10000元。

　　三、承包方式及价格

　　包人工、包机具（包括但不限于电焊机、套丝机砂轮片、锯条、铅油、麻丝、生料带、钻头、胶带、油漆刷等）包质量、包安全、包文明施工、包成品保护、包保修方式承包。按实际完成建筑面积36元/㎡。

　　四、结算和付款方式：

　　1、转账付款。预埋配合阶段，分三次付款，第一次付款：车库预埋配合完成，付已完工作量清单人工费的20%；第二次付款，一层至主楼十层预埋配合完成，付已完工作量清单人工费的40%；第三次付款、十一层至主楼封顶，付已完工作量清单人工费的40%。主楼封顶以后按月进度报量，付已完工作量清单人工费70%，工程安装完成后，工程验收合格交付后，付至总完成建筑面积合同价款95%，留保证金5%，国家规定保修期满，无保修费用（或扣除保修费）后一月内付清。

　　2、甲供材料在采购进场一次性交乙方保管使用，如有丢失、超损均由乙方负责。按《陕西省建筑（安装）工程消耗量定额（20xx）》《陕西省建筑装饰（安装）工程价目表（20xx）》计算损耗量。

　　五、工期要求：配合土建施工，以总工期20xx年8月31日竣工。

　　六、质量管理：

　　1、乙方按国家规范、标准图集、设计要求、行业标准、编制文件要

　　求内容。组织工人学习了解、精心施工。劳动力要充足、负责人坚守岗位、施工产品、自检、互检，合格后上报甲方再检。合格后甲方通知监理、建设方参加共同验收，并及时填写报验资料，签字后交资料室保存。施工中出现质量问题及时整改。否则停止施工，造成损失，负责赔偿并进行处罚。

　　2、乙方必须按国家的有关法律、法规、《建筑法》《建设工程质量管

　　理条例》《建设工程强制条文》等要求进行施工，如发生质量事故，一起责任均由乙方负责。

　　七、甲方义务：

　　1、向乙方提供施工蓝图二套，设计变更、图纸答疑、技术、全交底。

　　2、对乙方进场人员进行守法、安全、内部管理制度的教育。

　　3、对乙方提出需要解决的生产协调及时解决，保证塔吊在乙方施工使用的机械、材料及时吊运。

　　八、乙方义务：

　　1、服从甲方管理，按照合同确定的应完成承包范围内工程的施工和管理。

　　2、组织有必备素质、足够数量的管理人员和操作人员，配备能满足本工程需要的机械设备。

　　3、严格按照施工图纸、施工规范及技术规程要求进行施工，确保工程质量，接收甲方对工程质量和检查和监督。

　　4、向甲方提供：乙方负责人、管理人员名单。乙方生产人员身份证、上岗证等有效证件的复印件及联系方式。

　　5、服从土建进度总体安排，无条件配合土建进度，在安装预埋阶段，每跨板面考虑1小时布管时间。

　　6、接受项目部书面及现场定位、标高移交，按设计及规范施工。

　　7、全部预留洞、后开洞、配电箱、墙面开槽的修补，必须达到未粉刷前的不低于墙面5mm，粉刷后的修补应达到土建验收标准。

　　8、禁止使用18岁以下劳动力。

　　9、乙方施工人员违章操作，出现安全事故，所产生的一切费用，乙方自理。

　　10、施工期间，不得随意调离工人或停工。若需调离，必须提前通知甲方，经甲方同意后调离。否则造成劳动力紧缺、至工程进度滞后。甲方有权进行每人不低于5000元的处罚，甚至终止合同，施工中所发生的工程量不予结算。

　　11、乙方施工中发生质量问题：按照项目施工交底，质量达不到规范要求，甲方要求整改，不听指挥、野蛮施工。检查发现一处罚一处，每处500元。严重者甲方有权单方终止合同，施工中所发生的工程量不予结算。

　　12、乙方负责材料到场的装卸车、搬运、验收、保管，二次倒运工作。

　　13、禁止开设食堂、商店。

　　九、甲方违约：

　　甲方不能按进度付款，应提前10天通知乙方，当双方协商不妥时，乙方有权通过法律手段追索欠款。

　　十、乙方违约：

　　1、乙方承包工程项目，禁止再次进行分包、转包，质量不合格，又不整改，影响工期，工程量不结算，并有权追索赔偿，后期维修不配合，扣除5%保质金，作为后期维修费用。

　　2、乙方对工程进度、工程质量、安全生产、文明施工、材料节约不达标，达不到合同要求，甲方有权清退乙方出场，工程量不结算。

　　3、本合同由双方签字盖章之日起生效，工程承包结束，并结清工程款之日起自动失效。

　　发包单位（甲方）：分包单位(乙方)：负责人：负责人：

　　电话：电话：

　　年月日年月日

安装合同篇2

　　合同编号：XXXXXXXXX

　　甲方：XXXXXXXXX

　　联系人：XXXXXXXXX

　　乙方：XXXXXXXXX

　　联系人：XXXXXXXXX

　　甲乙双方为XXXXXXXXX(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：XXXXXXXXX(地点名称)弱电综合布线系统

　　2、工程地址：XXXXXXXXX

　　3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

　　二、甲乙双方的责任和义务

　　1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

　　2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

　　1)完成XXXXXXXXX(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约XXXXXXXXX米的管路铺设;约XXXXXXXXX个信息点布线安装;约XXXXXXXXX个机房信息点布线安装;约XXXXXXXXX条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

　　2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

　　3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

　　4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

　　5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

　　三、工程进度安排

　　1、在甲乙双方协商下，计划在XXXXXXXXX年XXXXXXXXX月XXXXXXXXX日前全部完工。

　　2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

　　四、工程验收时间

　　工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

　　五、合同预算金额

　　本合同预算总金额为：(人民币)XXXXXXXXX元整(000.00)

　　六、结算方式

　　工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额XXXXXXXXX%的预付款。工程验收合格后一周内付XXXXXXXXX%;余款XXXXXXXXX%一年内付清。

　　乙方向甲方开据《XXXXXXXXX省XXXXXXXXX市建筑安装专用发票》。

　　七、人力不可抗拒事故

　　如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

　　八、违约责任

　　甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

　　乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的'扣款。

　　九、解决争议的方式

　　本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

　　十、合同生效及其它

　　1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

　　2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

　　3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

　　4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方(签章)：XXXXXXXXX乙方(签章)：XXXXXXXXX

　　法定代表或其委托人：XXXXXXXXX 法定代表或其委托人：XXXXXXXXX

　　签约时间：XXXXXXXXX年XXX月XXX日签约地点：XXXXXXXXX

安装合同篇3

　　需方：

　　供方：

　　需方将盛大多层科研办公楼工程项目的石材供应及安装承包给供方，本着公平、公正、协商一致的原则，达成如下条款，双方共同遵守：

　　一、产品名称、规格、数量、加工要求、单价、安装单价：

　　二、工程地点：

　　三、施工工期：

　　四、结算及付款方式：

　　五、质量标准：

　　按石材行业相关规定要求。

　　六、双方责任：

　　1、需方如需调整订料的`数量、规格，应在供方备料前通知供方;

　　2、需方按相关验收标准验收供方所供材料及施工质量;

　　3、供方按需方要求的供货时间供货，并确保的施工工期及施工质量;

　　4、石材运输费用由供方承担;

　　5、石材到达交货地点由供方负责卸货。

　　6、供方进场的开办费用则由需方负责承担

　　七、违约责任：

　　1·、若需方未按本协议要求支付供方材料款、人工费及工人生活费等，供方有权停止施工，并向需方索赔造成的一切经济损失。

　　未尽事宜双方协商解决或另签补充协议。

　　本协议壹式贰份，需供方双方各执壹份，具同等法律效力

　　需方：

供方：

　　年月日

安装合同篇4

　　发包人（全称）：承包人（全称）：

　　1、工程概况：

　　工程名称：山东公路技师学院新校区教工单身宿舍路灯采购安装工程工程地点：山东公路技师学院新校区工程内容：新校区教工单身宿舍路灯采购、安装工程立项批准文号：资金情况：自筹资金

　　2、工程承包范围：

　　承包范围：本项目为路灯等照明灯具的采购、调试与安装、移装，电缆电线敷设，灯座基础制作、安装及相配套的设施施工工程。（具体详见施工图及工程量清单）。

　　3、合同工期：

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　合同工期总日历天数30天

　　4、质量标准工程质量标准：工程质量目标为合格。符合《城市道路照明设计标准CJJ45—20xx》、《城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89—20xx》等国家工程质量验收规范的要求。

　　5、合同价款

　　金额（大写）：贰拾叁万玖仟壹佰捌拾柒元（人民币）￥：239187.00元

　　6、合同生效

　　6.1合同订立时间：

　　6.2合同订立地点：山东公路技师学院

　　6.3本合同双方约定之日起生效。

　　7、材料的采购、安装与验收问题。

　　7.1直接由承包人采购的材料，必须采用正规厂家的合格国标产品（材质为中高档），必须保证质量，附有材质证明、进货厂家、合格证、化验单、质量证明及价格，并且要得到监理工程师、发包人的检查验收和书面认定。若承包人供应的材料检测不合格，达不到项目质量要求，发包人有权另行指定材料供应商。

　　7.2施工期间，承包人采购的各类货物需符合承包人投标文件，发包人与监理公司指定相关人员对承包人采购的主要货物进行现场检验，材料入库时需由四方共同验收，签证备案。对未签字验收的材料，发包人不予认可。

　　7.3商品运至发包人施工地点后，由承包人负责安装调试，安装期间发包人、现场监理人员可随时对现场进行检查，如发现不合格产品承包人需无条件更换，安装所需一切配件、耗材全部由承包人负责。安装调试等相关费用已包含在清单单价中，发包人不再额外支付费用。

　　7.4承包人负责调试设备，调试完成后向发包人、监理单位提出验收申请，并向发包人提供使用说明、相关资料及培训服务，同时有义务向发包人提供日常巡检服务。

　　7.5安全文明施工。承包人加强施工现场安全施工管理，项目经理负责该项目安全责任，对施工人员做好安全，对所属的施工设备、机具的安全状况进行检查。

　　7.6做好施工现场协调工作

　　项目经理负责与发包人、总包单位、监理公司的组织协调工作，对交叉作业等情况做好充分准备，不得延误、影响总包及其他分包单位正常施工工作。对不服从发包人、监理公司负责人管理的相关人员，发包人有权对其进行撤换，由此对发包人造成的损失由承包人承担。

　　8、质保期及售后服务规定：

　　8.1自项目整体竣工验收合格之日起三年。

　　8.2质保期内所有元件、灯具等因产品质量原因承包人均免费更换。

　　8.3质保期满后可提供终身（有偿）维修保养服务。

　　9、付款方式

　　合同签订后，乙方缴纳壹万元履约保证金（投标保证金转为履约保证金）；所有路灯安装完成后，甲方付至已完成工程款的70%，竣工验收合格后付实际已完成工程款的10%，审计结算完成后付实际已完成工程款的15%，剩余5%作为质保金，使用三年后无质量问题一次性无息付清。

　　当承包人出现下列情况时，发包人可缓付工程款。

　　①工程实际进度滞后约定的计划进度7日以上，承包人无切实措施确保工期的；

　　②工程质量出现严重缺陷的；

　　③施工现场存在安全隐患，承包人不能及时消除隐患的.；

　　④不按约定提交竣工资料的；

　　以上情况彻底整改解决后，发包人即恢复正常拨款，但以上原因给发包人造成的损失，由承包人全额承担。

　　承包人恶意拖欠农民工工资的，发包人有权自承包人工程款中扣除此项费用，直接支付农民工工资。

　　10、违约责任

　　10.1依据鲁政办发[1993]72号文有关规定，因承包人原因不能按合同约定达到质量标准的，应承担总造价5%的违约责任，并承担返修义务直至达到要求的质量标准，返修费用由承包人承担。

　　10.2承包人所供货物不能满足质量要求，或供货物不符合投标样品的规、样式的，发包人有权解除合同，所造成的损失由承包人承担。解除合同后，承包人履约保证金将被没收，当发包人造成的损失大于履约保证金金额时，承包人还应赔偿该差额。

　　10.3发包人无正当理由拒收货物的，应赔偿承包人相应损失。

　　10.4履约合同如发生纠纷，由供需双方协商解决，协商不成向济南市地区法院提起诉讼。

　　11、其他事项

　　11.1招标文件及其附件、投标文件及其附件，工程量清单、图纸为本合同的组成部分。

　　11.2解释顺序为本合同、招标文件及附件、投标文件及附件。

　　发包人：（公章）承包人：（公章）

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　邮政编码：邮政编码：

安装合同篇5

　　合同编号：_____________

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　法定代表人：_____________法定代表人：_____________

　　联系电话：_______________联系电话：_______________

　　甲乙双方本着互惠互利，共同受益的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就地板采购安装事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1．工程名称：________________。

　　2．工程地点：________________。

　　3．施工面积：____________平方米。

　　4．方式：包工包料。

　　5．材料：____________________，数量________________。

　　第二条工程价款

　　工程价款共计人民币_____元整（大写：_____），其中材料款人民币_____元整（大写：_____），施工费人民币_____元整（大写：_____）。

　　第三条工程价款的支付与结算

　　1．本合同签订后，材料价款必须一次性支付，计人民币____元（大写：）。

　　2．施工价款在施工完成，经甲方验收合格后一次性支付，计人民币____元（大写：）。

　　3．如甲方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款办法或《工程价款结算办法》的有关规定处理。

　　4．确因甲方拖欠工程款，代购材料差款而影响工程进度，造成乙方的停、窝工损失的，应由甲方承担。

　　第四条施工

　　1．乙方必须严格按施工图纸，说明文件和国家规定的规范，规程进行施工，并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。

　　2．甲方聘用的现场监理工程师或工程师代表，必须以书面通知乙方其姓名、身份、所承担的任务。

　　3．乙方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代表。

　　4．乙方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、报告等的复印件。材料必须经过设计单位和甲方同意并签证后，方可使用。

　　第五条验收

　　1．已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责保管，甲方不得动用，若甲方已经使用，即视同交验。由于乙方原因，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。

　　2．工程交工验收后，保修期为____年，由施工造成的工程质量问题，甲方应书面通知乙方并约定时间进行修理。

　　第六条工程工期

　　1．开工日期：_________年____月____日；竣工日期：_________年____月____日。

　　2．如遇下列情况，经甲方现场监理工程师或工程师代表签字确认后，工期作相应顺延。

　　（1）明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。

　　（2）在施工中因停水，停电连续影响____小时以上者。

　　（3）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者。

　　3．在施工中，因工程质量问题，双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调，处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

　　4．施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的.原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

　　5．施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

　　第七条违约责任

　　本合同生效后各方应严格按合同的约定履行自己的义务，如果本合同任何一方违反本合同及有关法律法规的规定导致本合同未获履行和未获完全履行，违约方应承担由此引起的全部责任。

　　第八条法律适用与纠纷解决方式

　　1．本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

　　2．本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

　　3．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：

　　（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向____人民法院提起诉讼。

　　第九条附则

　　1．本合同如有未尽事宜，由甲乙双方签订补充合同，补充合同与本合同有相同法律效力。

　　2．本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

　　3．本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。

　　甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）________________

　　授权代理人（签字）：_______授权代理人（签字）：________

　　住址：_____________________住址：______________________

　　联系电话：_________________联系电话：__________________

　　开户银行：_________________开户银行：__________________

　　账号：_____________________账号：______________________

　　_________年____月____日_________年______月____日

　　签订地点：_________________签订地点：_________________

安装合同篇6

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲、乙双方经友好协商，就××雅筑小区的门窗制作及安装等事宜，订立本合同。

　　一、工程概况

　　二、工程工期

　　三、工程价款

　　1、综合单价

　　2、工程款支付

　　(1)本工程无预付款;

　　(2)在工程所需窗框/门框全部进场后个××工作日内，乙方向甲方提交请款报告，经甲方审核后七日内支付工程总造价的50%，即××万元;

　　(3)全部门窗安装完毕，工程竣工验收合格且交付甲方后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的工程档案技术资料后，双方进行结算。甲方在确定工程决算值后七日内支付至工程决算总值的95%;

　　(4)其余5%作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。

　　3、工程款发票

　　甲方向乙方支付工程款的同时，乙方应向甲方出具相应金额的工程款发票，否则，甲方有权拒绝付款。

　　四、材料供应

　　五、工程保修及售后服务

　　1、乙方对全部施工内容承担保修责任。其中门窗安装工程的保修期为一年，门窗本身的保修期为三年，保修期限自全部工程竣工验收合格且交付甲方之次日起计算。

　　2、保修期内，乙方承担因门窗本身质量原因造成的漏水、透寒、变色等质量问题的责任。

　　3、乙方应在本合同签订的同时向甲方提供《售后服务承诺书》、《产品保修卡》、《产品使用说明书》，双方并另行签订《质量保修制度》，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

　　4、乙方应在签订本合同的同时预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。

　　5、在工程质量保修期内的任何时间，甲方(包括甲方选聘的物业管理公司)均可书面通知乙方，要求修复因乙方制作安装等原因而出现的缺陷。乙方应在收到该书面通知后三日内将缺陷修复完毕并经甲方验收合格。如乙方未按甲方所指定的期限修复完毕或连续修复两次仍不能达到甲方满意，则甲方有权另行委托他人进行修复。因此而需支付的费用甲方有权单方确认，并由乙方承担，同时乙方应向甲方承担甲方单方确认费用二倍的违约金，且上述费用及违约金甲方有权从应支付乙方的工程款或质量保证金等款项中扣除，并支付予实际执行者。若甲方委托他人修复之所需费用大于届时应支付乙方质量保证金金额时，则甲方可将其大于该部分的`金额作为债务向乙方追偿。

　　6、在保修期内，乙方应积极与甲方联络，定期对施工工程进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。

　　7、在房屋交付使用者前，乙方应当成立为本项目服务的专门小组，乙方应在房屋交付过程中，派员陪同甲方或甲方选聘的物业管理公司的人员向使用者交房，对于购房者反映的问题，乙方应当立即整改，因乙方原因而产生的责任及费用由乙方承担。

　　六、违约责任

　　1、甲方逾期付款的，甲方按应付款金额的20%向乙方支付违约金，工期不予顺延。

　　2、乙方未按合同约定将工程所需门窗运抵现场、逾期进场、逾期开工、逾期任一阶段工期或逾期竣工的，每逾期一日，乙方均应向甲方承担5000元人民币违约金，逾期达十四日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。

　　3、对于工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求进行修理、拆除、返工，直到符合约定标准及甲方要求。如乙方未按甲方的指令或要求进行整改，逾期达十四日仍未符合约定标准，或同一部位经两次整改仍未符合合同约定标准及甲方要求的，甲方有权解除合同，乙方应当承担合同总金额20%的违约金。

　　4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。且甲方有权要求乙方更换、重做并承担相应价款20%的违约金，或按相应价款50%结算，具体处理方法由甲方选定。

　　5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。

　　6、因甲方原因导致合同解除，甲方只承担因此造成的直接损失，不赔偿乙方预期可得利益。

　　7、因乙方原因导致合同解除，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方有权在支付其剩余工程款时予以扣除。

　　8、如因乙方原因工程延期或存在质量量问题的，除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外，如因此而导致甲方逾期交房、或因房屋质量问题或购房者退房而需向购房者承担的违约金、赔偿金等一切损失，均由乙方承担，为此，乙方应当确保工期和质量，并应当在发生质量问题时立即全力解决。

　　9、工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。

　　七、争议解决

　　发生争议时，双方应及时协商解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

　　八、其他

　　1、本合同自

　　双方签字盖章之日起生效。

　　2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：