购销合同（实用）
在当今不断发展的世界，合同出现的次数越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编为大家收集的购销合同8篇，欢迎大家分享。
购销合同 篇1
甲方：__________________________
乙方：__________________________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路1号。
2、工程内容：总建筑面积750平方米。
3、承包范围;装饰装修人工费用;
4、开工日期：20xx年05月18日;竣工日期：20xx年06月15日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。
第二条;合同价款
1、装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：132000。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：39600
3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：52800
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：33000
5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：6600
第三条;甲方责任
1、指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。
2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。
3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，
第四条;乙方责任
1、指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的`关系。
4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;材料供应
1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2、发承包双方应及时办理工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。
2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。
3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5、承包人向发包人推荐使
用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________
发包方电话 承包方电话
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
购销合同 篇2
产方：
立合同单位：
购方：
为了有计划地发展羊角大椒干生产，搞好收购，保证外贸出口，安排好市场供应，经产、购双方协商，订立本合同，共同遵照执行。
（一）产品数量： 单位：市斤、市亩
（二）等级标准：
一等：色紫红，长形，无青椒，当年新货，内含自然水分不超过２２％，无霉变，黄稍不超过２％，虫蛀不超过３％，破碎掉把不超过５％。
二等：色紫红，长形，无青椒，当年新货，水分不超过２２％，无霉变，黄稍、虫蛀各不超过５％，破碎掉把不超过１０％。
三等：色全红，黄稍、虫蛀各不超过１０％，破碎不超过２０％，掉把不限，身干洁净，无霉坏变质。
等外：等内不够，无青椒，色紫红或全红，稍有花斑，身干洁净，破碎掉把不限，白干椒不收。
青椒：色青不霉，身干洁净，破碎、掉把不限，白干椒不收。
（三）收购价格：
一等：每市斤×角；二等，每市斤×角；三等，每市斤×角；等外，每市斤×角；青椒，每市斤×角。
（四）交货时间：
一九八×年×月至一九八×年×月，只要符合验级干度，分红级，即可交售，购方不准拒收。
（五）交货地点：
本社收购点。各社收购的等内椒交外贸公司，等外椒与青椒交果品公司。
（六）结算办法：
产方凭购方收购单据，到购方办理开款。
（七）工作责任：
产方：要不误农时地整好土地，施足基肥，搞好播种或移栽，加强松土除草、施追肥料、防治病虫害、防旱排涝等椒田管理，适时收拔、晾晒、采摘、分级，保证将所订椒干全部交售给购方。
购方：积极帮助产方解决大椒种。按照上级规定，在生产季节适时下放预付化肥，椒干交售完毕，按照一斤一级椒干奖售标准化肥一斤；一斤二级椒干，奖售标准化肥八两；一斤三级椒干奖售标准化肥半斤的标准，及时向产方结算兑现，产方所订椒干保证全部收购，在收购中，严格掌握等级标准，不提级提价，也不压级压价。
（八）违约处理：
产方如由于自销的原因完不成合同所订产品数量（人力不可抗拒的.自然灾害除外），按欠交数量总值罚款２０％，交付购方。
购方如在未完成合同所订立产品数量之前，无故拒收产方合格产品，购方应赔偿产方拒收部分的经济损失，并按政策付给产方拒收部分的应奖化肥。
（九）附则：
１．本合同一式六份，正本四份，产方、购方、县外贸公司、果品公司各一份。副本二份，工商所、县工商局各一份。本合同签订后，生产大队盖章、生产队代表签字，公社采购站、县外贸公司、果品公司盖章，开始生效，至执行完毕作废。
２．本合同如有未尽事宜，按《农副产品购销合同条例》规定执行。
产方（盖章） 购方（盖章）采购站
外贸公司 果品公司
代表人（签字） 代表人（签字）
年 月 日订
购销合同 篇3
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就产品供销的有关事宜协商一致订立本合同，以便共同遵守。
一、合同价款及付款方式：
本合同总价款为人民币______元。本合同签订后，甲方向乙方天支付定金元，在乙方将上述产品送至甲方指定的地址并经甲方验收产品，甲方一次性将剩余款项付给乙方。
二、产品质量：
1、乙方保证所提供的产品货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所提供产品与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。
2、如果甲方在使用上述产品过程中，出现产品质量问题，乙方负责调换产品，若不能调换，予以款项退还。
三、违约责任
1、甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任。
2、乙方未按合同约定供货的，按延迟供货的部分款，每延迟一日承担货款的万分之五违约金，延迟七日以上的，除支付违约金外，甲方有权解除合同。
3、甲方未按照合同约定的期限结算的`，应按照中国人民银行有关延期付款的规定，延迟一日，需支付结算货款的万分之五的违约金；延迟七日以上的，除支付违约金外，乙方有权解除合同。
4、甲方不得无故拒绝接货，否则应当承担由此造成的损失费和运输费用。
5、合同解除后，双方应当按照本合同的约定进行对帐和结算。
四、其他约定事项
本合同一式两份，自双方签字之日起生效。如果出现纠纷，双方均可向有管辖权的当地人民法院提起诉讼。
五、其它事项：
甲方：乙方：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
开户行地址：开户行地址：
公章：
签订日期：_______年_______月_______日
购销合同 篇4
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
本着诚信经营、合法守信、互惠互利的原则，经甲乙双方多次沟通协商，及乙方的实地考察，乙方认为甲方有能力也有条件为其代养相应规格和要求的脱温鸡，现就甲方替乙方代养出壳鸡苗至脱温鸡苗的相关达成如下协议：
1、甲方按照乙方的需求，决定于年月日至年月日分多次向乙方提供品种：青脚麻鸡，商品代：脱温鸡，数量：只，单价：10元/斤的脱温鸡。
2、双方责任
1）甲方需按照乙方要求饲养出壳鸡苗至50日龄左右脱温，在此期间产生的任何费用均由甲方垫付。
2）甲方应保证提供的鸡苗相应天龄的疫苗接种完毕，接种的疫苗应为SPF疫苗，鸡群相应的抗体滴度应整齐。主要接种的疫苗有：马立克疫苗一次、鸡新城疫和传支H120二联疫苗四次、法氏囊疫苗两次、鸡新城疫和禽流感疫苗（含ND、H5和H9）两次、鸡痘疫苗一次。
3）在脱温鸡出栏时，甲方应提前7—10天通知乙方，以便乙方做好相应准备。
4）甲方提供的`脱温鸡符合本品种外形外貌特征麻黄毛、黑脚，精神状态良好，体重均匀1。5—1。8斤左右，乙方不得以任何理由拒绝提货。
5）乙方应向甲方一次性交纳5万元（人民币），作为脱温鸡养殖前期费用，相应款项在合同结束后充当货款或由甲方退还给乙方。
6）乙方应遵守提货约定，及时安排车辆到甲方场地提货。提货时乙方需当面验货、点数，脱温鸡出场后，概不负责。对于乙方出现的延迟提货，甲方按照合同价格加收0。3元/只每天的饲养成本费用，超过7天不提货，视乙方违约。
3、当批次脱温鸡乙方验货合格后应及时结算当批次货款给甲方。
4、运输和装卸货物，运输由乙方自行负责，甲方安排人员协助其装鸡上车。
5、本合同一式两份，双方各执一份，合同一式两份，签字之日生效，对合同双方具有同等的法律责任。
6、本合同签订后对双方具有同等的约束力，除不可抗拒因素外（如地震、台风、暴雨等因素）一方违约，则应支付另一方违约金人民币贰万元。
7、合同未尽事宜，以双方口头约定或协商处理。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
购销合同 篇5
需方（甲方）：____________________________________
地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
供方（乙方）：____________________________________
地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
为了搞活流通，促进柑桔生产的发展，经协商一致，订立本合同。
第一条 品名、数量、交货时间、地点：
| 品名 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
第二条 品质规格：
按CH014-83质量规格标准收购。乙方不得交次留好，丙级果不超过交售总量的10％，不合格果不收。
第三条 价格：
按交货之日双方议购价结算。
第四条 交货办法：
在合同规定日期内，柑桔成熟后具体商定交货日期和日交量。
第五条 验收办法：
按国家主管部门规定的散果或成件果验收办法。在收购点过秤前抽样验收。
第六条 价款结付：
需方按实收数量、等级在____日内（除扣回订金、扶持资金外）全部付清。延期按银行付息。
第七条 费用负担：
交货前由供方自理。如收货地点的距离超过合同规定交货地点，其超里程运费，由需方负担。
第八条 其他约定：
第九条 双方的责任：
供方应努力提高产量、质量，按采收计划按时、保质、保量完成合同任务后，才能自行处理多余产品。如遇人力不可抗拒的灾害影响合同的.执行时，应在____月____日前提出协商修改合同。需方应负责找好销路，不得少收或不收，做好生产采收技术指导，按政策规定做好生产资料供应和预购订金的发放等工作。
第十条 违约处理：
任何一方违反合同，按合同总值____％偿付另一方违约金，如发生争议，任何一方都可向人民法院起诉。
第十一条 本合同自双方签字之日起生效，有效期限自____ 年____月____日至____ 年____月____日。
甲方：____________乙 方：____________
代表人：____________代表人：____________
____年____月____日____年____月____日
购销合同 篇6
甲方(需方)：
乙方(供方)：
甲、乙双方就甲方的木方模板供应的有关事宜，经双方协商一致，达成以下协议，以资双方共同遵照履行。
一、甲方采购的物品内容和成交价格(不含税)
二、交货地点、运输费用
乙方负责将货物送到甲方工地，由甲方负责卸货，运费由乙方承担。
三、供货质量、时间及收货
1、供货质量：乙方必须确保销售的木方、竹跳为全新原材料加工制作的成品，木方的质量、规格型号均按照乙方送甲方封存的样板标准执行。甲方有权对乙方送到工地的产品进行初检，未达到标准的.材料退回。如因乙方供应的竹跳存在质量问题，导致甲方在使用过程中发生安全事故，由乙方负责其相关则责任和经济。
2、供货时间：甲方根据工程的实际需要，将每次材料需求的数量书面或电话通知乙方，乙方保证在接到通知后五天内将产品送到甲方工地。
3、甲方指定 (身份证号码 )为收货人，甲方指定收货人签收的单证为甲乙双方结算和付款的唯一凭证。除非甲方对指定收货人有书面变更通知，否则，非甲方指定收货人收货或者签收提货单证(指乙方的发货单等交货凭证)的，乙方应予以拒绝，甲方亦有权不予认可，由此造成的损失由乙方自行承担。
四、付款方式
竹跳由乙方全部垫资，甲方在21天内付清全部款项;木方费用视甲方资金实际情况采取一部分付现金，一部分欠款，欠款部分视为乙方垫资，其利息为40元/m3/月。
五、甲乙双方违约责任
1、甲方未能按本合同的约定支付货款，按欠款金额的人民银行同期同类贷款利率的两倍向乙方支付违约金。
2、乙方未能按本合同的约定供货，甲方有权另行采购货物，由此造成的价差损失由乙方负责赔偿。
3、乙方销售的货物存在质量问题，按本合同的相关约定处理。
六、其他事项约定：
1、合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，可以签定补充协议。
2、本合同发生纠纷，双方应先协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3、本协议一式两份，双方签字生效，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇7
介休市鑫磊石材
购销合同
甲方：介休市和鑫房地产开发有限公司
乙方：介休市福建鑫磊石材
甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》，遵循诚实、平等、信用、互惠互利的
原则就甲方向乙方定购石材达成如下协议：
一、标的物：
乙方提供给甲方石材的规格、数量、单价如下表：
二、工程总价款约：__________元（大写：_____________________元），包括石
材的'生产、加工、包装及运输，结算价款以甲乙双方现场实际验收数量为准。
三、到货地点：__________________________________________________。
四、 双方责任：
1、甲方提供卸货场地及货物验收后的保管；
2、乙方负责石材的生产加工、包装运输、装卸货物；
3、石材在往返运输、装卸过程中发生的损毁及各类责任事故皆由乙方负
责。
4、乙方所供石材的规格、质量须与样品一致；石材乃天然物资，轻微色差
在所难免，如乙方提供的石材色差较为明显时，甲方有权拒收石材，乙方
应积极配合甲方给于退换。
五、付款方式：
合同签定后甲方预付货款的_____%作为定金，货到验收后按实际的数量全
额付款。
六、 违约责任：
1、如乙方在没有特殊原因的情况下不能按合同规定时间地点交货，甲方有
权向乙方扣压此批货款的2%作为违约金。
2、若乙方提供的产品不符合合同要求时，乙方负责退换，所产生的费用由
乙方承担。
3、在货物经甲方负责人签章验收后，如有损坏、丢失等与乙方无关。
七、 本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，双方签字盖章后生效。
双方签字盖章：
甲 方： 乙 方：
负责人： 负责人：
年 月 日
购销合同 篇8
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，签订本合同如下：
一、 单价、数量、总价如下表：
二、 款项与货物交接：货款收到5日之内发货。
三、货物交接地点：
四、货款结算方式：需方支付方式为银行转账款到发货，户名： 账号： 开户银行：
五、 违约责任
1、如甲方未能按指定时间将货物送往乙方指定地点，则甲方需要承担由此而给乙方造成的损失，即在总款项中扣除15000元做为对乙方的`赔偿;如乙方未能及时将货款汇给甲方，则乙方也承担15000元的违约赔偿金。
2、如甲方所发货物规格不符或以次充好，由此造成退货之运费由甲方自行承担。
六、解决合同纠纷方式;协商解决或由人民法院裁决。
七、其他约定事项;不采用。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【购销合同】相关文章：
购销的合同08-08
购销合同（经典）08-26
购销合同08-18
[精选]购销合同08-21
购销合同(经典)04-24
购销的合同08-02
【精选】购销的合同07-18
购销合同11-13
（精品）购销合同08-25
[推荐]购销合同08-25