安装合同

安装合同范例[7篇]

　　在人们越来越相信法律的社会中，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编收集整理的安装合同8篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

安装合同 篇1

　　发包人：xxx有限公司（简称甲方）

　　承包人： 安装队伍（简称乙方）

　　甲乙双方本着平等互利的原则签订安装分包工程，经协商一致，达成协议，共同遵守下列条款：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包面积：

　　4部修整、墙面清理、废料清埋、打胶、搭移动架、钢骨架安装、焊条、切割片、防锈漆及除槽钢、角钢以外的其他材料，所有辅料均由甲方指定品牌、规格。

　　二、合同工期

　　本工程开工日期暂定 年 月 日

　　完工日期年月日

　　总日历工期日历天

　　三、工程质量

　　乙方确保工程质量符合国家验收合格标准。

　　四、合同价付款方式

　　1、本合同外墙石材平板干挂安装单价包干/平米，石材线条按可见光面积展开计算。

　　2、工程进度款实行月末25日乙方向甲方报当月完成实际工程量，经甲方认可后，次月10日前支付乙方工程款80％。

　　3、工程施工完成验收合格后3个月内工程款支付工程总造价95%，其余的5%作为质量保修金，保修期1年满，完成保修责任后30日内无息返还。

　　五、甲方工作

　　1、甲方提供施工图纸，。

　　2、向乙方提供施工所需的电、水及场地，道路以保证施工需要。

　　3、向乙方提供非乙方承包范围内的材料、工人住宿费 ( 其他生活用品乙方自理)。

　　六、乙方工作

　　1、乙方组织和管理本工程专业施工队，负责工程质量、进度控制，安全文明施工。

　　2、乙方应按甲方施组、技术交底及施工图纸进行施工。乙方应认真复核施工图,现场如有与图纸不符, 应及时向甲方报告。

　　3、乙方应服从甲方的合理调度, 计划好人员安排, 根据业主的工期需要, 可能需要赶工, 乙方应做好思想准备及人员储备, 不能以某种原因拒绝配合。由乙方原因造成工期延误，甲方另派施工班组，所发生费用从乙方工程款中扣除。

　　4、在施工过中应自觉接受甲方对工程质量及安全的监督。

　　5、乙方应认真执行甲方交底的施工安全保障措施, 对施工安全负全部责任。

　　6、在施工过程中，乙方应遵守施工现场的各项管理规定，并服从业主及监理单位的统一管理。由乙方原因造成的.质量、安全事故、罚款及劳务工资经济纠纷等一切事宜均由乙方负责，费用由乙方承担。

　　七、违约责任

　　双方因未按合同约定履行自己的义务应承担违约责任，赔偿因其违约给对方造成的经济损失。

　　八、合同的生效与终止

　　1、本合同自双方签字或盖章后生效。

　　2、本合同未尽事宜双方另行协商解决。

　　3、工程结算尾款付清本合同终止。

　　九、合同争议解决方式，本合同发生争议由双方当事人协商解决，协商或调解不成，可提交仲裁委或依法向当地法院起诉。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方代表人： 乙方：

　　签订时间： 年 月日 签订时间： 年 月日

安装合同 篇2

　　本协议由下列双方订立：

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他有关规定，结合双方公司合作的具体情况，现初步拟订合作条款如下：

　　1．合同标的

　　乙方执行及完成甲方的规定和要求，在经营范围许可内配合甲方完成在中国国内的工程。

　　2．合同总价 _________ $

　　本合同价为一次性包定价，包括内容：

　　2．1厂房设备安装前的准备工作，咨询，代理联络，前期采购，辅助绘图工作。

　　2．2设备所需的机械（或钣金）加工件，五金件配送，劳动用品和一系列的辅助材料。

　　2．3工程中所需的人力辅助，工具辅助。

　　2．4配合甲方派遣的工作人员的对饮食起居的安排，不包括苏州市外的服务。

　　2．5安装设备工程后的维护工程：油漆，清理现场，无技术含量较高的.检验配合（包括夜间值班），工具保管等。

　　3．合同工期

　　3．1 乙方必须无条件配合，满足甲方和甲方客户单位的施工进度计划要求。

　　3．2 乙方需按时提供给甲方服务，逾期造成的后果损失的，损失由乙方承担。

　　3．3．1 前期需准备的工作甲方须在工程开始前20天通知乙方。

　　3．3．2 采购送货服务乙方在明确要求后，12小时内给予答复，可进行的任务须在（最多60小时内完成送货）。

　　3．3．3 乙方应及时完成辅助绘图工作，甲方须保证提供资讯完整和联络的时效。

　　3．3根据实地情况，油漆工程和辅助检检验工作等不可一次性完成的，甲乙方经商议后共同解决。

　　4．质量保证

　　乙方应保证其供应的加工件，配件，五金件等都是全新的，应甲方要求，须提供响应质量合格书或型号材质证明，有说明书的特殊器材，乙方应提前提供说明，甲方在违反常例使用后造成后果乙方不承担责任。

　　5．技术资料

　　甲方需要的技术资料，商务讯息，乙方应准备与要求相符的资料，图片，图纸按时寄送给甲方，如甲方认为资料提供不完整或丢失，乙方在收到甲方明确要求后必须免费再次提供。

　　6．管理人员

　　6．1 甲方代表为________

　　6．2 甲方________对质量负责监督与验收

　　6．3 乙方负责本工程的管理人员为_______

　　6．4 甲乙方管理人员：

　　6．4．1 甲方代表的指令、通知、变更由_________签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签属姓名和日期后生效，甲方代表应及时向乙方提供所需指令，批准，如乙方未能执行，应承担因此给甲方造成的可见损失。

　　6．5．1 乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字交给甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和日期后生效，甲方承担因错误执行指令产生的费用和给其自身造成的损失。

　　6．6 甲方责任：

　　6．6．1 甲方组织乙方技术人员，采购人员等考察现场，给予口头安全辅导。

　　6．6．2 提前提出要求、指令，监督并指出技术上的问题。

　　6．6．3 协调乙方人员和________的操作手续。（如进厂，停车，安全服饰等）

　　6．6．4 尊重并信任乙方，对甲方在中国国内私自进行的操作，乙方不承担责任。

　　6．7 乙方责任：

　　6．7．1 乙方在工程开工前7天内将本公司的相关实际情况反应给甲方。

　　6．7．2 乙方根据合同规定的工程范围，按质如期提供五金，机械配件，人力并确保质量。

　　6．7．3 对额外采购物品需明确报价，并严格遵守书面文件的条款履行责任。

　　6．7．4 对甲方的商业信息无条件进行保密，不可越逾甲方私自向甲方客户承接各类大小业务。

　　7．转包与分包

　　乙方在经营范围许可之外、资质未达标、资金暂缺的情况下，未经甲方批准时，不能将业务分转给其他单位。

　　8．付款方式与索赔

　　支付：自正式合同生效后，甲方在收到乙方电子、书面报价单后：

　　8．1 报价单总价在$____________以内的，甲方每月支付乙方1次。

　　8．2 报价单总价在$_______-_______以内的，甲方预付乙方总价_______%以内定金，在验收后的15天内付清余款。

　　8．3 报价单总价在$_______-_______以内，甲方预付乙方总价_______%以内预付款，余款在工程结束前结清。

　　8．4 报价单总价在$_______以上的，须协商后制定单独的项目合同。

　　8．5 如当时无法立即验收的情况下，在交纳上述定金后，可暂扣余款的_______%作为担保金，工程结束前验收合格的，甲方支付乙方所有余款，验收时任有异议的，可制定书面条款再进行处理。

　　索赔：乙方对合同要求不符应负有责任，并且甲方在工程有效期内（甲方的工程期间和之后的3个月）提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

　　8．6 乙方同意甲方有理由地拒收货物和对某项目工作的终止，乙方负担发生的一切损失和费用，包括仓储、装卸费用、运费、等一切额外开支。

　　8．7 根据货物的疵劣和甲方受损的程度，经双方同意实行货物价格的降价处理。

　　8．8 更换、修正有缺陷的货物，更正乙方因技术不良造成的施工错误，以达到正式合同的规定，乙方承担一切费用和风险。

　　8．9 乙方延误甲方竣工工期，有明确证明的情况下，乙方承担甲方赔偿金的_____%。

　　8．10 如果乙方未能按照正式合同规定的时间按期操作，应当向甲方支付违约金： 报价单价格的1%/天，如在20天内仍未作出改变，甲方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义 务支付上述的各种违约金，赔偿金。

　　9．合同文件

　　正式签署的合同文件有以下文件组成：

　　9．1 本协议书（参考）

　　9．2 正式合同书（最终修正本）

　　9．3 各项目报价书（最终修正价）

　　9．4 履行合同时所需相关表格：甲乙方各部门管理人员名单，乙方服务项目表，送货清单，人力出勤表格，咨询格式，验收单，支款书，收款单，预付款申请单，索赔书，合同终止书（索赔书、合同终止书由motogroup制定）

　　9．5 正式签约合同前的来往函件

　　此意向书还需经双方协商，修改，补充，再次制订正式合同书以后，签字盖章生效。正本一式二份，双方各执一份，副本___份，甲方___份，乙方___份。

　　甲方（盖章)：______________ 乙方（盖章)：______________

　　甲方法定代表人签名：_______ 乙方法定代表人签名：_______

　　日期：_____________________ 日期：_____________________

安装合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方共同协商，就赵家垭一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。

　　一、工程名称：赵家垭一级电站机电设备安装工程

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：完成现有需改造机电设备的拆除（含运出洞外）以及4台水轮发电机组（1#机组大修）、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统（配合主机改造）、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作（详见安装工程量清单）。

　　四、工程价款及工程结算：

　　乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计，该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。

　　五、工程工期及进度：

　　1、根据甲乙双方商定，乙方在20xx年8月10日前进场施工，20xx年10月30日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。

　　2、在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长，乙方不能向甲方索赔任何费用，但工期可考虑顺延。

　　3、乙方必须满足甲方的总体安排，主机安装考虑分两阶段进行，保证一台机组开机发电运行。

　　六、付款方式：

　　1、工程预付款：在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后，甲方按合同总价的'10%支付工程预付款。

　　2、工程进度款：按进度实际完成工程量经总承包方报量支付后按95%给乙方支付，余下5%质保金一年质保期满后支付。

　　3、乙方在结算过程中承担“工程总价款×10%”的建安税，建安税由甲方在乙方工程款中代扣代缴。

　　七、双方责任：

　　甲方：

　　1、提供施工图纸技术资料，并组织乙方现场技术交底。

　　2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。

　　3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。

　　乙方：

　　1、严格按设计施工图纸、规程、规范进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。

　　2、乙方签订合同后，在7天内编制切实可行的施工组织设计（含施工进度计划），施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。

　　3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。

　　4、乙方负责做好为完成本工程所做的一切辅助性工程，并承担相关费用。

　　5、负责协助甲方对设备进行开箱检查、记录与检测，确保所有设备检测合格后方能安装，做好安装时各种测量数据记录并负责原始资料收集。

　　6、安装时记录好单元工程质量评定表、中间计量表。

　　6、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。

　　八、质量验收：

　　1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。

　　2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。

　　3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。

　　4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。

　　5、乙方由于自身原因无法保证质量时，甲方随时有权收回本工程，乙方应无条件服从，并承担甲方一切损失责任。

　　九、安全管理：

　　1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。

　　2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。

　　3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。

　　4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。

　　5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。

　　十、违约、仲裁：

　　1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。

　　2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。

　　十一、其他：

　　1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　1）设计图纸及招投标文件的技术要求。

　　2）设备安装工程单元质量评定表、记录表。

　　3）设计变更通知等技术文件。

　　2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。

　　3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地政府解决，防止事态扩大。

　　4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　十二、合同份数：

　　本合同一式2份，甲、乙双方各持1份。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

安装合同 篇4

　　总包方(甲方)：____________________________

　　地 址：____________ 邮码____________ 电话____________

　　法定代表人：____________ 职务____________

　　分包方(乙方)：____________________________

　　地 址：____________ 邮码____________ 电话____________

　　法定代表人：____________ 职务____________

　　依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市人民政府××号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

　　第一条 工程项目

　　一、工程名称：________________

　　二、工程地点：________________

　　三、工程编号：_________施工许可证号：_______营业执照号：_______

　　四、分包工程范围及工程量(附预算书)

　　五、分包工程期限________年____月____日开工，________年____月____日竣工。

　　六、分包工程人工费用________元。

　　七、乙方投入工种及人数________人。

　　第二条 工程结算

　　按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人____计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。

　　第三条 工程质量

　　甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

　　第四条 安全生产

　　一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的'安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

　　二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。

　　三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

　　第五条 生活管理

　　一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤由甲方按定量提供。

　　二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。

　　第六条 分包工程人工费单价

　　一、单位工程分包，每预算工日为________元。实行单方平方米人工费包干，每平方米____ 元。

　　二、内檐抹灰分包，达到优质的每预算工日为________元。达到合格的每预算工日为________元。实行分项人工费包干每平米________元。

　　三、单项分包石、土方工程的每预算工日为________元。

　　四、清工每工日为________元。

　　五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。

　　六、水、电、暖、卫工程，每预算工日(按幢号分包为)________元。

　　七、冬季施工期间(12月1日到2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为________元。

　　八、分包工程费用明细表(一～七项均可列表)

　　第七条 材料供应管理

　　乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。

　　第八条 施工机具

　　一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。

　　二、手工操作工具，由乙方负责。

　　三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。

　　四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械应配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。

　　第九条 现场管理

　　一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

　　二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

　　三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。

　　第十条 违约责任

　　一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。

　　二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

　　三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。

　　四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。

　　第十一条 附则

　　一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第( )项解决：(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，(2)向人民法院起诉。

　　二、本合同一式__份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送____ 备案。

　　三、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。

　　四、双方商定的其他条款：

　　1.

　　2.

　　第十二条 合同附件及有效期

　　一、合同附件：

　　1.工程预算书;

　　2.

　　二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。

　　总包单位：________________________

　　法定代表人：______________________

　　____年____月____日

　　分包单位：________________________

　　法定代表人：______________________

　　____年____月____日

安装合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：湖南明星冷暖工程设备有限公司

　　根据甲方需要向乙方要求订购产品，经双方协商，特定如下协议：

　　一、订购内容

　　合计人民币金额（大写）（￥ 元）

　　二、乙方承诺（1-5）

　　1、负责免费保修，家用空调整机包修陆年；中央空调整机免费包修壹年半，其它辅材保修壹年，中央供热水系统、热泵保修壹年，所订产品负责终身维修，百分百保证上门服务。

　　2、乙方负责设计安装调试，保证严格按照国家标准及厂方规定免费保修，质量问题由乙方负责（安装电源线路故障除外）。

　　3、乙方安装材料采用国际优质材料；铜管采用优质加厚铜管，风管采用优质方形复合风板。

　　4、乙方在甲方所订的机型中安装前如出现质量问题负责无条件更换，如有偷工减料，处合同总额10%的违约金。

　　5、进场安装施工时间为年 年月

　　三、甲方承诺及付款方式（1-3）

　　1、自签订合同起甲方需预付给乙方定金为总货款的%，计人民币（￥ 元）。

　　2、家用空调调货到乙方仓库后，甲方在安装之前需到店面付清余款，计人民币：（￥ 元）。

　　3、中央空调内机装修所需出风口及检修孔，由甲、乙双方到场指定位置和装饰设计师共同协商，装修队必须保证以美观大方、不影响性能为原则，并由乙方指定尺寸，甲方负责开孔预留，所开孔必须四周用土方结构（由甲方与装饰工衔接），以便安装风口保证其安全性，出回风口采用铝合金结构。由乙方提供并安装，如需开启检修孔及检修孔介板由甲方负责，乙方提供技术指导。

　　四、其它说明（1-2）

　　1、铁架配件费由乙方负责，如需加长铜管、导线、保温材料、氟利昂等甲方负责支付统一折算为100-140元/米。家用空调及风管式中央空调制冷量4500以下含铜管3米/台，制冷量4500以上含铜管4米/台，超出部分按实际长度核算，按 元/米收方结算，由乙方安装工负责结算。

　　2、主机及室内机的安装位置由甲、乙双方根据技术需要以及现场布置合理安排位置。如通过甲方同意的位置装机后，如又需改装必须另外支付安装工资，管道过梁需钻穿梁孔的开启由甲方负责，主机电源线和开关等电源部分由甲方负责，并将主电源线接至主机。盘管电源线及控制线等由甲方负责（乙方负责技术指导），冷、热水管道由甲方接至主机位置。

　　五、违约责任

　　如果一方违反合同条款，则违约方应负责赔偿由此给对方造成的'损失外，再补偿对方本合同造价总额的10%的违约金。

　　本合同未尽事宜，及增加项目参照主合同及设计图纸面积及方案书，双方另行协商，参照原价格增补资金，并签订补充协议，合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，甲方支付订金后生效，自签订之日具有同等法律约束效力，望双方共同遵守执行。

　　甲方代表（签字）盖章：

　　年 月 日

　　乙方代表（签字）盖章：

安装合同 篇6

　　发包方：（以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 结合本工程的具体情况，经双方协商，达成如下条款，共同履行。

　　一、工程概况

　　a)工程名称： b)工程地点： c)承包范围：门、窗安装

　　d)结算依据：依据门窗外轮廓尺寸进行面积结算。

　　二、门窗面积： ㎡，

　　三、工程款金额：元

　　四、门窗安装日期：

　　五、1）甲方在门窗确认单上签署姓名，以收到时间后生效，后因指令错误（包括已做好门窗之后，甲方更改方案）而发生的追加窗户安装合同范本价款和对乙方造成的损失都由甲方承担。

　　2）乙方竣工后，甲方要及时组织相关人员进行竣工验收。

　　3）乙方保证在施工过程中进度及质量问题

　　4）乙方有责任教育其工人严格执行操作规程，严格管理，安全施工。安装期间因为乙方管理不善造成物件破损、丢失等损失，均由乙方负责。 5 ）乙方按实际情况根据现场按要求安装。

　　六、工程款的'支付：签窗户安装合同范本时，甲方付工程款的50%，余款待安装完成之日，全部结清。

　　七、保修责任：乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限进行保修。保修期从保修卡签字之日起算起。本窗户安装合同范本保修期为二年。

　　八、本窗户安装合同范本一式两份，甲乙双方各执一份。两份具有同等法律效力，由甲乙双方签字后分别保存。、

　　九、其他事项 乙方应加强对施工人员的安全管理和教育，因乙方的不慎或违规操作等原因引起事故，造成人员伤亡的概由乙方自行负责,与甲方无关。

　　十、其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　盖章： 盖章：

　　日期： 日期：

安装合同 篇7

　　发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其有关其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本仓库夹芯保温板安装工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签订如下协议。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、承包方式：

　　5、承包内容：

　　二、合同总额及付款方式

　　1、合同总额：工程合同总价款：_____________万元整。

　　2、本工程采取综合单价不变，工程量按实际完成量进行结算。

　　3、付款方式

　　（1）按照外墙保温工程形象进度的60%拨付进度款。竣工验收合格后，预留5%的保修金，剩余款项一次性付清。

　　（2）在保温工程完工后验收合格后，及时将资料交甲方汇总，并经监理、甲方验收合格。

　　三、合同工期

　　1、本工程具体开工日期以甲方或监理工程开工通知日期为准；工程开工7天前乙方应根据双方约定的工期等提出确实可行的总工期控制计划报总监理工程师、甲方代表审批后严格实施。

　　2、乙方应当按照甲方书面指定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于甲方通知的开工日期前3天，以书面形式向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内开工，工期不予顺延。

　　四、甲乙双方工作甲方工作

　　1、协调各单位及现场内各个交叉作业班组的关系，保障乙方工程能顺利进行。

　　2、明确施工内容和范围，向乙方进行设计交底和技术交底，审查乙方提供的施工方案。

　　3、按合同约定的工程款支付方式，办理工程款的拨付工作。乙方工作风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　1、向甲方提供所用材料的检验报告、合格证以及吊篮的合格证和吊篮作业人员的特种作业证件，及时提交保温工程的`验收资料。

　　2、施工前____日向甲方提供保温工程施工方案，按照甲方和监理批准的施工方案组织施工。

　　3、施工中应遵照施工安全规范的要求，采取必要的安全技术措施，在施工中发生的一切人身伤亡和财产损失由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

　　4、乙方在施工中应注意已完成的分项工程的成品保护，如出现损坏由乙方负责维修。

　　5、乙方不能将所承包的保温工程进行肢解转包。如发现，随时解除合同。风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　五、质量标准

　　1、本工程的外墙保温工程必须符合国家现行相关规范、行业标准及设计图纸要求的规定，一次性验收合格。

　　2、外墙保温所有材料和半成品、成品进场后，应做质量检查和验收，其品种、规格、性能必须符合设计和有关标准的要求。原材料进场后，按照规定必须复试的材料要进行复检（包括消防部门的复检，复试费用乙方自行承担）并经甲方现场代表或监理单位验收确认符合要求后方可施工。

　　3、保温板与墙面必须粘贴牢固，无松动和虚贴现象。粘贴面积应符合设计要求。

　　六、安全文明施工管理

　　1、乙方进场施工后,必须服从甲方的安全文明管理。

　　2、乙方在进场前要对施工人员做好交底，施工人员在施工中必须做到安全文明操作，如发生安全文明事故，所出现人身财产等安全损害由乙方负责，与甲方无关。

　　3、乙方吊篮作业人员必须持证上岗。因无证上岗造成安全检查时的罚款由乙方承担，与甲方无关。风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　七、工程保修

　　1、质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。根据国家有关规定，双方结合具体工程约定保温工程质量保修期限为________年。

　　2、工程保修期内，若因乙方工程质量原因或维修原因导致住户提出索赔要求，甲方与住户进行谈判，发生的索赔费用不得从保修金中提取，由乙方另外支付。

　　八、违约责任

　　1、协议任何一方不能全面履行职责均属违约。违约造成的经济损失由违约方承担责任，违约造成工期延误责任分担原则为：甲方违约工期适当顺延，乙方违约工期不得顺延。

　　2、乙方不得以任何理由停工、怠工、取闹，否则视为违约，并向甲方支付工程预算价的_____%作为违约金。

　　九、附则

　　1、双方约定，在履行合同过程中产生争议时，甲乙双方先协商解决；当事人不愿和解、调解，或者和解、调解不成的，可向合同签订地人民法院起诉。

　　2、本合同双方签字盖章后生效；乙方向甲方交付竣工工程，竣工结算价款支付完毕后终止。

　　3、合同未尽事宜，双方协商解决。

　　4、一式_____份，双方各执_____份，具有同等效力。

　　甲方：负责人：联系方式：合同签订地：________年____月____日乙方：负责人：联系方式：合同签订地：________年____月____日

【安装合同】相关文章：

空调安装合同安装空调的合同08-31

安装的合同01-14

[精选]安装合同08-21

（经典）安装合同08-22

(精选)安装合同08-27

安装合同08-18

安装合同（经典）08-18

【精选】安装合同08-30

安装合同【精选】08-30

安装合同(精选)08-31