工程合同

实用的工程合同10篇[必备]

　　随着人们法律意识的建立，合同出现的次数越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编为大家收集的工程合同10篇，希望对大家有所帮助。

工程合同 篇1

　　摘要：索赔管理是施工企业经营管理中的一项不可缺少的内容，发展健康的索赔工作有利于强化合同意识，提高履约能力和企业管理水平，有利于提高施工企业的竞争能力。

　　关键词：建设工程;合同;索赔

　　1索赔的概念

　　索赔是在合同履行过程中，根据法律规定、合同的约定及惯例，合同当事人一方因非自身的因素或对方不履行或未能正确履行合同而造成的不应由自己承担责任的经济损失或利益损害，通过一定的合法程序向对方提出给予赔偿或者补偿要求的行为。索赔是一种正当的权利要求，是一种以法律和合同为依据的、合情合理的行为。

　　2索赔发生的原因

　　2.1 工程项目的特殊性。工程项目规模大、技术性强、投资额大、工期长、材料设备价格变化快、风险大，使得工程项目在实施过程中存在许多不确定变化因素，而且发包人在实施过程中还会有许多新的决策，这样索赔就必然发生。

　　2.2 工程项目内外部环境的复杂性和多样性。工程项目的技术环境、经济环境、社会环境、法律环境的变化，会在工程实施过程中经常发生，使得工程计划实施过程与实际情况不一致。

　　2.3 参与工程建设主体的多元性。一个工程项目往往会有发包人、总包人、工程师、分包人、材料设备供应商等众多参加单位。各方面的技术、经济关系错综复杂，既相互联系，又相互影响，只要一方失误，不仅会造成自己的损失，而且会影响其他参建者，造成他人损失。

　　2.4 工程合同的复杂性及容易出错性。建设工程合同文件多，而且复杂，经常会出现措辞不当、条理有缺陷、图纸错误等情况，因而，索赔在所难免。

　　3索赔的程序

　　由住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局联合发布的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF―20xx―0201)中对索赔约定如下：

　　3.1承包人的索赔

　　根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

　　(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由;承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利;

　　(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告;索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料;

　　(3)索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数;

　　(4)在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

　　3.2对承包人索赔的处理

　　对承包人索赔的处理如下：

　　(1)监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本;

　　(2)发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求;

　　(3)承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付;承包人不接受索赔处理结果的，按照争议解决条款约定处理。

　　3.3发包人的索赔

　　根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和(或)延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

　　发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和(或)延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

　　3.4 对发包人索赔的处理

　　对发包人索赔的`处理如下：

　　(1)承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料;

　　(2)承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可;

　　(3)承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期;发包人不接受索赔处理结果的，按争议解决条款约定处理。

　　3.5 提出索赔的期限

　　(1)承包人按竣工结算审核条款约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

　　(2)承包人按最终结清条款约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

　　4索赔的证据

　　4.1招标文件。招标文件是项目合同文件的基础，不仅是承包商投标报价的依据，也是索赔时计算成本的依据。

　　4.2投标报价文件。在投标报价文件中，承包商对各分项项目列出了数量和价格，这些文件在中标及签订施工合同以后都成为正式合同的组成部分，也是施工索赔的基本依据。

　　4.3施工协议书及其附属文件。在签订施工合同以前合同双方对于施工合同的讨论纪要文件中，如果对招标文件中的某个合同条款进行了修改或解释，这也是将来索赔计价的依据。

　　4.4来往信件。如工程变更指令、口头变更确认函、加速施工指令、施工单价变更通知等，这些信函都具有与合同文件同等的效力，是结算和索赔的依据资料。

　　4.5会议记录。如标前会议纪要、施工协调会议纪要、施工进度变更会议纪要、施工技术讨论会议纪要、索赔会议纪要等。 4.6施工现场记录。包括施工日志、施工检查记录、工时记录、质量检查记录、设备或材料使用记录、施工进度记录或者工程照片、录像等。对于重要记录，如质量检查、验收记录，还应有合同约定的驻现场监理人员签字。

　　4.7工程财务记录。如工程进度款支付申请、工人劳动计时卡和工资单、设备、材料和零配件采购单、付款收据、工程月开支等。在索赔计价工作中，财务单证十分重要。

　　4.8施工气象记录。许多工程的工期拖延索赔与气象条件有关，施工现场应注意记录和收集气象资料，如每月降水量、风力、气温、河水位、河水流量、洪水位、基坑地下水状况等。

　　4.9市场信息资料。对于大中型土建工程，一般工期较长，对物价变动等资料应系统的收集整理，这对工程款的调价是必不可少的，对索赔也同等重要。如工程所在地有关部门出版的刊物、外汇兑换率行情、工人工资调整等。

　　4.10工程所在国家的政策法令文件。如货币汇兑限制指令、调整人工单价的决定、税收政策的调整等。

　　5索赔的管理

　　5.1开工前进行施工合同的交底。开工前合同谈判及签订相关人员需要对合同实施人员，主要是工程项目所有的管理人员进行交底，交底的内容包括合同工期、合同范围、质量要求、存在的风险、施工中注意的索赔点及谈判过程中的其他注意事项。要让所有管理人员都熟悉合同，及时发现合同变更，收集合同变更资料，为索赔准备第一手资料。

　　5.2施工过程中认真履行施工合同。施工过程中按照合同约定进行施工，完成合同要求的任务，避免因不执行合同而给对方造成损失，而让对方进行索赔。同时督促对方履行合同，如对方未按合同规定履行，及时开展索赔工作。

　　5.3做好索赔工作。索赔不是一个人的事，需要项目全体人员的配合。合同履行过程中要及时做好索赔资料的收集工作，专人管理，这样在索赔时才可以做到有理有据。索赔是一项复杂的系统工作，对于维护自身的合法权益，增加企业的经济效益，提高管理水平都有重要的作用。

　　索赔管理是施工企业经营管理中的一项不可缺少的内容，要努力提高合同管理能力，增强施工索赔意识，提高索赔技能。而发展健康的索赔工作有利于强化合同意识，提高履约能力和企业管理水平，有利于提高施工企业的竞争能力。

　　参考文献：

　　[1]《工程建设合同与索赔管理》李启明编著20xx年出版

　　[2]《建设工程合同管理与索赔》成虎编著20xx年出版

　　[3]《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-20xx-0201)

工程合同 篇2

　　委托方(甲方)

　　姓名：

　　身份证号码：

　　住所地址：

　　邮政编码：

　　联系电话：

　　被委托方(乙方)

　　企业名称：

　　法定代表人：

　　企业所在地址：

　　证书编号：

　　邮政编码：

　　联系电话：

　　根据国家及当地政府有关规定，经双方协商，签订本合同，以共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1.工程地址_________。

　　2.居室规格_________室_________厅。

　　3.施工面积_________室_________平方米，_________厅_________平方米，厨房_________平方米，卫生间_________平方米。

　　4.施工内容(附施工单或施工图)。

　　5.委托方式_________。

　　6.开工日期_________年_________月_________日。

　　7.竣工日期_________年_________月_________日。

　　8.施工总价_________元(附工程预算书)。其中：材料款_________元;人工费_________元;其他费用_________元

　　第二条 质量要求

　　1.使用材料品种、规格、名称(附清单)。

　　2.工艺标准双方同意参照中国轻工总会制定的《家庭装饰工程质量规范》。

　　3.施工质量检查监督部门_________。

　　4.施工过程中如有特殊质量要求，双方应达成一致意见，签订补充合同。

　　5.质量保修期自工程验收后起为_________年，保修费用由现任方负担。

　　第三条 价款支付

　　1.包工包料者合同签约后预付_________%价款，余款竣工验收后一周内付清，如拖延付款，每拖延一日罚所欠款项的_________%。

　　2.包清工者付款方式为_________。

　　3.在施工过程如有项目增减，双方应签补充条款增减价款。

　　第四条 违约责任

　　1.乙方如不能如约保证质量，应返工，费用自负。

　　2.因乙方原因不能按期完工，每拖延一日应由乙方支付损失费_________元。

　　3.因甲方原因不能按期完工，每拖延一日应由甲方支付误工费_________元。

　　4.在施工过程中，甲方未经与乙方代表协商私自更改施工内容，所引起的质量问题，责任自负。

　　5.合同生效后，履行期届满前，擅自解除合同的'一方，应按合同价款的_________%支付违约金;因擅自解除合同，已给对方造成的损失超过违约金的，还应进行赔偿，补偿违约金不足的部分。

　　6.由于一方要求解除合同，造成对方经济损失的，按实际造成的损失赔偿。

　　第五条 争议处理

　　合同履行中发生的争议，双方可以通过协商解决。协商不成时，采用下列方式解决：

　　1.向当地室内装饰行业主管部门申请调解解决决。

　　2.通过仲裁解决。

　　3.通过诉讼解决。

　　第六条 合同变更

　　1.双方已达成协议，如有一方要求变更内容，需征得另一方同意并履行签约手续。

　　推荐合同范本 ·建筑装饰工程施工合同(甲种本) ·办公楼装修合同 ·装饰装修合同 ·广东省室内装饰装修工程施工合同 ·装修合同书样本 ·装修施工协议书2.合同自签订之日起生效;保修期内有关保修条款生效，其余条款终止;保修期满后全部条款终止。

　　第七条 补充条款

　　_________。

　　第八条 合同文本

　　本合同正本_________份，甲乙方各执_________份，副本视需要送有关部门。

　　甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

工程合同 篇3

　　发包人：(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、合同工期：本合同工程开工日期为20xx年11月21日至20xx年12月20日，工期30天。承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

　　四、工程质量标准：本合同工程的质量等级优良工程，承包人应加强质量管理，认真履行本合同规定的各项措施，保证达到这一标准。

　　五、合同价款：金额(大写)人民币元整，(小写 元)。实施过程中地质情况变化不大，工程量在不超过招标工程量的10%时，总价不再调整，超出部分按业主单价进行增减(工程量清单及业主单价表附后)。

　　六、组成合同的文件：组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、投标书及其附件

　　4、合同条款

　　5、标准、规范及有关技术文件

　　6、图纸

　　7、工程量清单

　　双方有关工程的`洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与招标文件《合同条款》中赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承包工程质量保修责任。

　　九、付款方式：成井后经甲方验收合格，甲方付给乙方合同总造价的%计期不付，违约责任由甲方承担。

　　十、质保金：本工程质量保金为10%，工程竣工验收之日算起1年保修期，期满经验收无缺陷后返还。

　　十一、合同生效

　　本协议书经双方法定代表人或委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本合同一式四份，其中正本两份，双方各持一份，副本份，双方各持一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇4

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　合同编号：_________(由承包人编填)

　　勘察证书等级：_________

　　发包人：_________

　　承包人：_________

　　发包人委托承包人承担_________工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：_________

　　1.2工程地点：_________

　　1.3工程立项批准文件号、日期：_________

　　1.4岩土工程任务委托文号、日期：________年____月____日

　　1.5工程规模、特征：_________

　　1.6岩土工程任务(内容)与技术要求：_________

　　1.7承接方式：_________

　　1.8预计的岩土工程工作量：_________

　　第二条发包人向承包人提供的有关资料文件

　　│序号│资料文件名称│份数│内容要求│提交时间│

　　第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件

　　│序号│报告、成果、文件名称│数量│内容要求│交付时间│

　　第四条工期

　　本岩土工程自________年____月____日开工至________年____月____日完工,工期为_________天。由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。

　　第五条收费标准及支付方式

　　5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_________计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。

　　5.2本岩土工程费总额为_________元(大写_________),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计_________元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。

　　5.3本合同生效后,发包人按下表约定分_________次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

　　│拨付工程费时间│占合同总额(工程进度)百分比│金额人民币(元)│

　　第六条变更及工程费的调整

　　6.1本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_________天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。

　　6.2变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整：_________

　　第七条发包人、承包人责任

　　7.1发包人责任

　　7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向承包人提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。

　　7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应按每提前一天向承包人支付_________元计算加班费。

　　7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费_________元。

　　7.1.4开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题,并承担费用;发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任;在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并承担有关的费用;以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费用。

　　7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求(措施),并承担费用。

　　7.1.6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。

　　7.1.7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。

　　7.2承包人责任

　　7.2.1承包人按本合同第三条规定的`内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。

　　7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_________%。

　　7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。

　　7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。

　　7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。

　　第八条违约责任

　　8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。

　　8.2在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用。

　　8.3发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。

　　8.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。

　　8.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。

　　第九条材料设备供应

　　9.1发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包人、承包人代表共同验收认可,如与设计和规范要求不符的产品,应重新采购符合要求的产品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自承担发生的费用。若造成停、窝工的,原因是承包人的,则责任自负;原因是发包人的,则应向承包人支付停、窝工费。

　　9.2承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,增减的费用由发包人、承包人商定。

　　第十条报告、成果、文件检查验收

　　10.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。

　　10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_________天内检查验收完毕,并出具检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包人的报告、成果、文件。

　　10.3隐蔽工程工序质量检查,由承包人自检后,书面通知发包人检查;发包人接通知后,当天组织质检,经检验合格,发包人、承包人签字后方能进行下一道工序;检验不合格,承包人在限定时间内修补后重新检验,直至合格;若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验,承包人可以顺延工程工期,发包人应赔偿停、窝工的损失。

　　10.4工程完工,承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件、发包人应在_________天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施。

　　10.5工程未经验收,发包人提前使用和擅自动用,由此发生的质量、安全问题,由发包人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工日期。

　　10.6完工工程经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日起_________天内,承包人向发包人移交完毕,如发包人不能按时按管,致使已验收工程发生损失,应由发包人承担,如承包人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包人不得因此而拒付工程款。

　　第十一条本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

　　第十二条其它约定事项：_________。

　　第十三条争议解决办法

　　本合同发生争议时,发包人、承包人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、承包人同意由_________仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。

　　第十四条合同生效与终止

　　本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。

　　本合同一式_________份,发包人_________份、承包人_________份。

　　发包人名称(盖章)：_________承包人名称(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________

　　住所：_________住所：_________

　　邮政编码：_________邮政编码：_________

　　电话：_________电话：_________

　　传真：_________传真：_________

　　开户银行：_________开户银行：_________

　　银行帐号：_________银行帐号：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　建设行政主管部门备案(盖章)：_________

　　鉴证意见(盖章)：_________

　　备案号：_________

　　经办人：_________(签字)

　　________年____月____日________年____月____日

工程合同 篇5

　　合同编号：_________

　　本合同由下列双方于_________省_________市签署：

　　甲方：_________公司

　　乙方：_________公司

　　甲乙双方因_________工程总体规划文件事宜，经协商一致，达成本合同，共同遵守执行。

　　第一条 设计内容

　　乙方为甲方设计_________工程并编制_________工程总体规划文件，主要内容包括：

　　a．甲方厂区总平面布置；

　　b．甲方第1、2、3期_________工程生产规模、产品、技术方案分析与规划；

　　c．甲方技术经济效益分析与预测。

　　第二条 设计期限

　　乙方于收到甲方提供的设计资料后_________天内向甲方交付_________工程总体规划文件。

　　第三条 设计报酬及支付方式

　　甲方向乙方支付设计报酬人民币_________元，分两期支付，具体如下：

　　a．本合同签署后_________个工作日内支付_________元；

　　b．乙方提交_________工程总体规划文件并经甲方审核通过后_________个工作日内支付_________元。

　　第四条 各方义务

　　a．甲方义务

　　（1）及时向乙方提供编制_________工程总体规划文件所需基础资料；

　　（2）如期向乙方支付报酬。

　　b．乙方义务

　　（1）按期交付_________工程总体规划文件及其相关的`图纸和技术文件资料；

　　（2）及时解决_________工程总体规划文件中涉及有关的技术问题。

　　第五条 工程验收

　　a．乙方编制的_________工程总体规划文件需经甲方专家委员会审核。

　　b．甲方专家委员会须于收到乙方提交的_________工程总体规划文件之日起_________个工作日内进行审核并提出意见，甲方专家委员会未于前述期限内提出意见，视为甲方接受乙方编制的_________工程总体规划文件。

　　c．甲方专家委员会对_________工程总体规划文件提出异议或意见的，乙方须于接到甲方或其专家委员会异议或意见之日起_________个工作日内对_________工程总体规划文件进行修改后提交甲方专家委员会审核；经甲方专家委员会次审核，_________工程总体规划文件未获通过，甲方有权拒绝接受_________工程总体规划文件，不向乙方支付第二期报酬。

　　第六条 其它

　　本协议一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。

　　甲方（盖章）：_________公司 乙方（盖章）：_________公司

　　授权代表（签字）：_________ 授权代表（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇6

　　一、合同法对合同的定义：

　　合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

　　二、合同的订立

　　1、 合同订立的形式：

　　1)书面形式 2)口头形式 3)其他形式

　　法律规定或当事人约定采用书面形式的应采用书面形式(施工承包合同和监理服务合同规定采用书面形式)

　　2、 合同订立的方式：

　　要约——承诺的方式

　　1) 要约的概念——希望和他人订立合同的意思表示

　　2) 要约的特征：(以此判断是否构成为要约)

　　a)内容具体确定

　　b)表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示的约束

　　3)要约的生效——要约到达受要约人时生效

　　4)要约撤回——要约生效前可以撤回

　　5)要约撤销——要约生效后但受要约人未作出承诺前

　　6)要约失效：

　　a)拒绝要约的通知到达要约人

　　b)要约人依法撤销要约

　　c)承诺期限届满，受要约人未作出承诺(为新要约)

　　d)受要约人对要约的内容作出实质性变更(为新要约)

　　7)要约邀请——希望他人向自己发出要约的意思表示

　　合同法规定：寄送的价目表、拍卖公告、招标广告、招股说明书、商业广告等为要约邀请

　　8)承诺的概念——受要约人同意要约的意思表示(既接受要约)

　　9) 承诺的特征：

　　a) 承诺的内容应当与要约的内容一致

　　b) 承诺应当由受要约人或其代理人向要约人作出

　　c) 承诺应当在要约规定的期限内到达要约人

　　3、 合同内容一般应包括的条款：(参见合同法第十二条)

　　4、 合同成立的条件：(合同关系生效)

　　1) 承诺生效时合同成立

　　2) 当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当时人签字或者盖章时生效

　　3) 采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签定确认书。签定确认书时合同成立。

　　4) 采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已履行主要义务，对方接受的'，该合同成立。

　　三、合同的效力

　　1、 合同的生效的条件(合同内容发生效力的条件)

　　1) 依法成立的合同，自成立时生效;

　　2) 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定;

　　3) 附生效条件的合同，自条件成就时生效;

　　4) 附生效期限的合同，自期限届至时生效。

　　2、 有效合同——依法订立的合同，有效应具备的要件为：

　　1)主体合格

　　2)内容合法

　　3)代理有效

　　4)程序和形式合法

　　3、 无效合同的五种情形：

　　1) 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;

　　2) 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;

　　3) 以合法形式掩盖非法目的;

　　4) 损害社会公共利益;

　　5) 违反法律、行政法规的强制性规定。

　　4、 可撤销合同

　　1) 因重大误解订立的;

　　2) 在订立合同时显失公平的

　　3) 一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违反真实意思的情况下订立的合同

　　5、 效力待定合同

　　1) 无权代理、越权代理订立的合同

　　2) 限制行为能力人超越其行为能力订立的合同

　　3) 无处分权人处分他人财产

　　6、 无效合同的确认及其法律后果：

　　1) 无效合同的最终确认权归法院或仲裁机构

　　2) 合同确认为无效，则无效合同自始自终无效

　　3)法律后果为返还财产、赔偿损失、追缴财产

　　7、 可撤销合同在撤销前应按有效对待，一旦被撤销则等同于无效合同，撤销权人应在自知道或理应知道撤销事由之日起一年内行使，利益受损害的一方为拥有撤销权。未经当事人请求，法院和仲裁机构不能主动撤销合同。

　　8、无效免责条款

　　提供格式化条款的一方如果免除自身责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。

　　格式条款有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款的一方的解释，格式条款与非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。

　　四、合同的履行

　　1、 合同履行的原则

　　1) 全面履行原则

　　2) 诚实信用原则

　　3) 守法原则

　　2、 抗辩权

　　1) 先履行抗辩权(不安抗辩权)

　　2) 同时履行抗辩权

　　3) 后履行抗辩权

　　3、 代位权

　　4、 撤销权

　　五、合同的变更和转让

　　1、 合同变更的概念——指对合同的内容进行调整或改变，而主体关系不变。

　　2、 合同变更要当事人协商一致;法律、行政法规要求要办理批准、登记手续的要遵照其规定。

　　3、 合同转让——指合同主体关系的改变(既合同的权利、义务关系的改变)

　　六、合同的解除与终止

　　1、 合同终止的七种情形：

　　1) 债务已经按照约定履行;

　　2) 合同解除;

　　3) 债务相互抵消;

　　4) 债务人依法将标的物提存;

　　5) 债权人免除债务;

　　6) 债权债务同归于一人;

　　7) 法律规定或当事人约定终止的其他情形。

　　2、 合同解除的方式：(由合同当事人一方或各方解除合同)

　　1) 协议解除 (当事人协商一致可以解除合同)

　　2) 约定解除 (根据事先订立的合同，约定解除合同的条件，条件满足时拥有解除权人可以单方面解除合同)

　　3) 法定解除 (当事人根据法律规定的解除合同的条件单方解除合同)

　　3、 法定解除的五种情形：

　　1) 因不可抗力致使不能实现合同目的;

　　2) 在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;

　　3) 当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;

　　4) 当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;

　　5) 法律规定的其他情形。

　　七、违约责任

　　1、 违约的概念——当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的构成违约

　　2、 承担违约责任的方式：

　　1) 继续履行

　　2) 采取补救措施

　　3) 赔偿损失

　　4) 支付违约金或没收定金双倍返还定金等

　　3、 违约责任的免除——因不可抗力导致当事人违约的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。

　　4、 不可抗力——是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。

　　八、合同争议的处理

　　1、合同争议处理的方式：

　　1)和解(协议)

　　2)调解

　　3)仲裁(一裁终局)

　　4)诉讼(二审为终审)

　　2、合同纠纷仲裁的原则：

　　1) 自愿仲裁原则

　　2) 公平原则

　　3) 独立仲裁原则

　　4) 一裁终局原则

　　4、 仲裁程序：

　　1) 仲裁申请和受理

　　2) 组织仲裁庭(由3名或1名仲裁员组成)

　　3) 开庭和裁决(以不公开为原则)

　　九、合同的鉴证、公证

　　1、 合同鉴证——一般由合同的签定地或履行地的合同管理机关进行

　　2、 合同公证——由公证处进行

　　3、 合同鉴证与公证除法律规定必须进行的以外，一般合同实行自愿原则。

工程合同 篇7

　　发包人： (以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)

　　甲方因 项目而产生的渣土需要运输，甲方将该运输工程承包给乙方。为了确保工程的顺利进行，明确双方职责，现经甲、乙双方协商，订立如下条款：

　　一、工程地址

　　二、工程量的核定及单价：

　　运输费用：土方每车三公里之内每车 元，每超过一公里 加 元，以上运输税金由乙方负责，运输完毕后按实际发生量结算。

　　三、工期

　　甲方制定合理进度计划，乙方按照甲方进度计划安排渣土运输车数量。

　　四、付款方式

　　施工过程中按完成工程量百分之五十付款，运输费用达到 万元开始付款; 年付运输费的 %;剩余运输费 年付清。

　　五、甲方工作范围及承担责任

　　1、乙方进场前甲方代表向乙方技术交底，协助乙方考察现场。

　　2、乙方进场施工前，甲方负责清理场内障碍物、场内排水、提供夜间施工的.照明设备。

　　3、甲方负责施工作业场地硬化和围栏。

　　4、现场配备专业管理人员配合乙方施工并协调工地工作。

　　5、负责和乙方理清运输变更价格，以背以后结账的'依据。

　　六、乙方工作范围及承担的责任

　　1、乙方运输车必须证件、保险齐全，具备营运资格，认真完成甲方交给的运输任务包括施工期间的零星土方运输任务。

　　2、乙方必须配合甲方现场施工人员的合理安排。

　　3、乙方必须配备运输车辆维修保养人员，保证甲方不间断运输作业。

　　4、乙方安排现场负责人保持和甲方现场施工单位负责人员协调，甲方需要加班时必须无条件加班，加班时间内运输单价不变，不能影响甲方的施工进度。

　　5、乙方负责并解决工地周边有关事宜(包括交警部门、渣土办、路政大队等相关部门的协调、罚款)。

　　6、乙方运输车辆必须遵守交通安全法，不超限、不超载、否则一切后果由乙方负责。

　　七、其它约定：

　　八、本合同一式二份，合同由双方代表签字盖章后生效，本协议合同如有未尽事宜，双方按有关规定协商解决，本合同随工程完工而失效。

　　甲方：(公章) 乙方：(公章)

　　法定代表人或 法定代表人或

　　委托代表人签字： 委托代表人签字：

　　电话： 电话：

　　签订日期： 年 月 日

工程合同 篇8

　　建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同》 各省、自治区、直辖市建委（建设厅）、工商行政管理局，计划单列市建委（建设局）、工商行政管理局，国务院有关部门：

　　为了贯彻《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律，我们在总结近几年施工合同示范文本推行经验及借鉴国际上一些通行的施工合同文本的基础上，对《建设工程施工合同》（ＧＦ—９１—０２０１）进行了修订。修订后的《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，基本适用于各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的施工和设备安装。现将《建设工程施工合同（示范文本）》（ＧＦ—１９９９—０２０１）印发给你们，请做好推行工作。原《建设工程施工合同》（ＧＦ—９１—０２０１）停止使用。

　　附件：《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－1999－0201）

　　一九九九年十二月二十四

　　编 号 档案号

　　建设工程施工合同

　　（GF—1999—0201）

　　中华人民共和国建设部

　　国家工商行政管理局制定

　　第一部分 协议书

　　发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的'原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况

　　工程名称：工程地点：工程内容：

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号： 资金来源：二、工程承包范围

　　承包范围： 三、合同工期

　　开工日期：竣工日期：＿＿＿ ＿＿＿＿＿ ＿合同工期总日历天数四、质量标准

　　工程质量标准：五、合同价款

　　金额（大写）： 元（人民币）＄： 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.本合同

　　协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款

　　6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效

　　合同订立时间：年合同订立地点：

　　本合同双方约定后生效。

　　发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）住 所：住 所：法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：电 话： 传 真： 开户银行 ： 账 号：邮政编码 ：

　　电 话： 传 真： 开户银行 ： 账 号：

　　邮政编码 ：

工程合同 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方维修办公楼室内，现委托乙方采取包工、包料、机械、设备、安全生产及双方责任，特商定如下条款共同遵守执行。

　　一、项目名称：办公楼室内维修

　　二、工程地址：____市____区善友乡甲方将此工程发包给乙方施工，所需人工由乙方提供。

　　三、工程面积及造价：本工程为三层办公楼建筑面积为1200平方米。室内维修，原地面拆除，铺地板砖，原有办公室门拆除，换成实木套装门和防盗门。由于窗户破损严重无法使用，需拆除更换新钢XX。室内需要粉刷涂料。工程造价为人民币壹拾陆万柒仟陆佰叁拾叁元整。

　　四、工期：自________年____月____日至________年____月____日止。

　　五、方式：乙方按照甲方要求进行施工维修。要求乙方施工中不能影响单位正常工作，保证工程质量，所有材料符合环保要求，保持室内卫生。

　　六、甲乙双方的责任：

　　1、乙方必须服从甲方管理人员指挥、调配指导及管理，遵守甲方现场和各项管理及规章制度。做到文明施工、安全施工。

　　2、乙方必须指定专职管理人员，负责安全施工，负责安排施工，人员调配、技术安全、工程质量及生活，现场卫生、安全等工作事宜。提供作业场地和生活区域。

　　3、乙方强化施工人员安全生产教育，严格按操作规程施工，不准乱搭乱接电线，不建章施工，严格杜绝火灾等安全事故发生，否则由乙方承担由此产生的全部责任及损失。

　　4、乙方必须配备好人员和机械设备保证工期和质量，非外来因素，如雨天、地质灾害等误工，工期给予顺延。无故拖延工期，每拖延____日按工程总造价的`0.5%支付罚金。

　　七、付款方式：乙方按甲方要求保证质量和工期，验收合格交工后乙方提供发票，甲方付给乙方工程款。

　　八、此合同一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

工程合同 篇10

　　建设单位：（简称甲方）

　　施工单位：（简称乙方）

　　根据<<中华人民共和国合同法>>和其他国家有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方经友好协商签订合同如下：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：福州市民生银行台江支行现金柜台内部地面零星修缮

　　2、工程内容：现金柜台内部地面零星修缮工程

　　3、工期：7日历天（20xx年10月1日开工至20xx年10月7日完工）

　　4、承包方式：包工包料

　　二、工程质量标准：

　　乙方必须按甲方确认的方案进行施工。

　　三、合同价款人民币（大写）：壹万零肆佰肆拾贰元整。小写：￥10442元。

　　四、甲方责任：

　　1、甲方应指定施工场地的施工用水、用电。

　　2、已确定的施工方案原则上不做重大调整，以免造成返工、材料浪费、延误工期等，若因此造成返工损失由甲方负责。

　　3、按时支付工程款。

　　4、本工程的消防设施建设由甲方另行安排，不在乙方承包范围。

　　五、乙方责任：

　　1、装修工程施工合同生效后，乙方须在三天内安排人员进场施工。

　　2、乙方必须遵守当地物业部门有关施工的规定，遵守作业时间，文明施工。对施工现场的`设备、设施予以保护，造成损失的应予以赔偿。

　　3、乙方负责协调施工中须协调的相关部门。

　　2、工程地点：福州市民生银行台江支行支行

　　4、严格按施工方案组织施工，与甲方作好配合，恪守信誉，保证工程质量，不浪费，不拖工期，保证施工安全。

　　5、乙方在施工期间负责现场的施工安全，严格按照《安全防控工作承诺书》要求进行施工。

　　6、施工中涉及改动其他结构或设施的，应征得甲方同意后方可施工。

　　7、乙方如超过工期，按每日300元（非乙方因素或不可抗力除外）。

　　六、结算方式

　　1、本工程由甲方聘请的造价咨询公司进行结算审核。

　　2、工程量按实际发生量进行结算。

　　七、工程款付款方式：

　　双方同意合同签

　　订后在具备施工条件的前提下乙方及时进场施工。工程竣工验收合格后付至合同总价款的80%，审计部门出具竣工结算成果报告后，甲方十天内付清工程余款。

　　八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方应严格执行本合同条款，未尽事宜，另行协商解决。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日