购销合同

购销合同精华[5篇]

　　随着法律观念的日渐普及，合同的用途越来越广泛，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编整理的购销合同5篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

购销合同 篇1

　　需方： 公司 (以下简称甲方)

　　供方： 公司 (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、行政法规之规定，根据甲方与 公司签订的编号为【 】的《墙纸战略采购协议书》的约定，为使甲方在各地的房地产开发用户(在本合同为 公司，以下简称“实际用户”)获得高品质的建设材料，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，就甲方向乙方订购墙纸(以下简称“墙纸”或“货物”)一批，用于实际用户的项目建设，双方同意签订如下采购合同条款并共同遵守：

　　一、 货物描述、数量及价格 ： 货币单位：人民币元

　　使用区域

　　材质

　　型号规格

　　图片

　　数量

　　单价

　　总金额

　　合 计

　　注： 以上单价均已包含材料费、生产、检验、技术资料、配件、包装、装车、运输、卸货至实际用户指定地点、指导安装、调试配合、税金等最终交货验收前的所有费用及保修费用，还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用，壁纸购销合同范本。

　　二、 质量标准及保证

　　1.乙方在交货时应提供产品相关质量检验报告，阻燃证明。甲方按乙方提供的经甲方确认的墙纸小样的花色和质量为标准进行验收。出现产品质量问题乙方应负全部责任(赔偿工期延误等经济损失)并及时予以更换。

　　2.封样办法：合同签订前，乙方需提供墙纸实样(规格10cm*10cm)两套经甲方确认后签字封样(封样上应注明墙纸品牌、产地、材质成分、使用场所)同时按墙纸封样提供电子稿一套。

　　3.质量保证

　　(1)乙方保证其供应的墙纸为原厂生产，没有贴牌或外包生产现象，所生产的墙纸为符合国家或行业标准的优等品。乙方必须保证所有产品外表平整、光洁、无划痕、锈斑、裂缝和缺陷等，且在使用过程中质量可靠、无明显色差、不易破损、便于清理;保证生产工艺与封存样板及附件所示生产工艺技术标准相同且颜色必须与封存样板相同。同时保证所交付的技术资料、图纸应清晰、完整、统一、准确、正确。

　　(3)乙方保证所提供的墙纸是全新的、未被使用过的，在交付时没有设计、材质或工艺上的瑕疵或缺项且符合或优于本合同约定的技术质量标准及规范;乙方应保证其出售的墙纸可供正常恰当的使用，并且在经过正常操作和保养的前提下，在墙纸的寿命期内运行良好(使用寿命期应达到[ 5 ]年)。

　　(4)合同履行中甲方或实际用户要求变更墙纸质量标准及发生其他实质性变更的，另行协商解决。

　　4.包装标准

　　(1)乙方交付的所有墙纸的包装应根据材料特点具备防潮、防雨、防震、防晒及防粗暴装卸等功能，乙方对包装的风险负责，因包装设计、制作、质量等原因造成货物破损、锈蚀、失缺、损坏或变形等损失的，由乙方承担责任。对实际用户造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方或实际用户有权提出索赔。

　　(2)每一包装物内必须附有装箱清单。包装物上必须标注墙纸名称、合同号、收货人、到达站或到货地点、品目号和箱号、外形尺寸(长×宽×高，以厘米计)、毛重、净重(公斤)、规格、型号、颜色、数量、重量、产品等级、货号、堆放要求、保存环境要求、生产商等资料标识，包装箱内和捆内的各散装部件应予以标记，其标记与装配图中的部件号、零件号一致，同时记录在包装箱上。因标示缺少或不清导致安装、堆放、保管错误并造成的损失，乙方负责赔偿，对甲方或实际用户造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方或实际用户有权提出索赔。

　　三、 交货期限及交货地点

　　1、交货期限

　　(1)本合同所订购的墙纸如需分批安装，具体货到工地时间、型号、数量以甲方实际用户书面通知到为准。

　　(4)乙方应按国家有关规定在货到交货地点时向实际用户提供一套完整随货文件。产品合格证应提供给实际用户。

　　(5)乙方每次发货前应提前24小时通知甲方，以便甲方通知实际用户指定专人负责初步验收，甲方应提前以书面形式将指定初验收人姓名和联系方式告知乙方。

　　(6)甲方发出书面供货通知后，乙方接受甲方对交货期调整、暂停供货、恢复供货的要求，具体方式为：甲方提前[ 10 ]天发出书面通知，乙方进行书面确认后即可执行。甲方对此不承担违约责任。

　　2、交货地点

　　甲方书面供货通知中载明的货物接收单位(即实际用户)建设工地的实际用户的指定地点。

　　3、交货运输及保险

　　(1)本合同约定的交货方式为乙方送货，除不可抗力因素外，乙方必须按合同及书面供货通知规定的地点、时间安排交货。乙方不能按时交货，应当于不迟于书面供货通知约定的交货日期前十天，以书面形式向相应实际用户提出延期交货的理由和要求。相应实际用户同意后，交货期相应顺延。相应实际用户不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期交货要求的，交货期不予顺延。相应实际用户未同意而乙方未按时交货的，甲方有权解除本合同，同时甲方或其实际用户有权向乙方索赔违约金及因此造成的损失。

　　(2)货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装车、运输、卸车过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔;甲方予以必要的协助，但无论乙方索赔成功与否，乙方均不能以办理索赔为由而延迟交货或安装。

　　(3)乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，在不影响安装进度的前提下尽快给予调换和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而延迟交货或安装。

　　四、 付款方式

　　1、甲方按以下方式分期付款：

　　(1)甲方发出书面供货通知且甲方收到乙方依据本条第3款约定开具的正式发票后十日内，甲方支付当批要求进场供货暂定总价款的30%作为定金，该定金可抵作货款;

　　(2)在每批次货物货到交货地点经初验合格且甲方收到乙方依据本条第3款约定开具的正式发票后十日内，甲方支付相应批次初验合格货款的40%。

　　(3)在乙方完成本合同项下所有供货，墙纸最终铺贴完成或货到三个月内，经甲方实际用户确认无质量问题。乙且甲方收到乙方依据本条第3款约定开具的正式发票后三十日内，付至结算总价款的95%;

　　(4)结算总价款的5 %余款作为保修金，在合同约定的保修期满(墙纸铺贴完成后一年)确认无质量问题且甲方收到乙方依据本条第3款约定开具的正式发票后十日内无息付清。

　　3、在本合同约定的甲方每一期付款前，乙方应向甲方提供书面付款申请，并开具提供给甲方同等金额的符合国家及当地税务规定的增值税专用发票，甲方方可履行付款义务。否则，由于乙方未能及时开具并提供发票而导致甲方付款延误，甲方不承担责任。上述增值税专用发票如无法分割开具，则乙方应在甲方第一次付款前按合同总价款全额开具提供。

　　五、 货物质量的验收

　　1、验收标准：详见本合同第二条。

　　2、验收方式

　　(1)初验收：货到交货地点后，甲方授权实际用户代表甲方负责进行到货初验收并办理签收手续，具体初验收及货物签收手续由实际用户的上述指定人员实施;甲方若有中途变更或增加签收人，则由变更后的`签收人负责初验货签收;到货初验收的内容如下：

　　A、乙方交付的货物出厂时，应有制造厂签发的产品质量合格证作为交货的质量证明文件;

　　(2)最终验收：墙纸铺贴完成且经甲方本合同质量标准及国家规范标准验收通过，方视为乙方交付的货物最终验收合格。

　　(3)甲方保留通过实际用户在例行送检之外随时抽检的权利，检验机构为政府法定检验机构。对于货物的任何技术及质量不合格，乙方承担检测费用，实际用户有权代表甲方拒收、部分拒收、退货、部分退货，乙方应承担相应违约责任。

　　六、 售后服务

　　本合同项下货物质量保修期为 一 年，自货物最终验收合格并交付实际用户使用之日起计算。在质量保修期内，由于乙方货物的质量原因引起任何损坏或责任，乙方接到甲方通知后，必须在24 小时内赶到实际用户现场进行免费维修，乙方不得延误维修时间，并且乙方应承担因上述损坏或责任导致的损失。如乙方未能按时赶赴实际用户现场维修或无法在甲方或实际用户要求的时间内修好，甲方或实际用户有权另请他人进行维修，所产生的费用及损失由甲方直接从乙方保修金中予以抵扣，不足部分乙方应及时补足。因乙方维修更换的货物的保修期自维修验收合格之日起重新计算。

　　七、 履约保证金

　　1、乙方已于签订战略合同时向甲方支付人民币【 】元(大写：【 】元)，作为对合同履行、供货时间及供货质量的担保。

　　2、乙方出现任何一项违约行为，致使甲方可依照合同约定行使主张违约金的权利时，甲方有权直接从上述保证金中扣除相应的违约金额或赔偿金额，不足部分仍应由乙方补足。

　　3、履约担保的有效期应当截止货物最终验收合格之日。乙方完成合同约定的供货任务，甲方于履约担保的有效期届满次日起三十日内将保证金(扣除违约金及赔偿金以外的剩余款项)一次性无息返还乙方。

　　4、乙方同意，因乙方违约导致甲方解除本合同时，甲方有权没收上述履约保证金。

　　八、 违约责任

　　1、乙方由于非不可抗力原因不能按照本合同的规定履行，甲方有权单方终止本合同，并由乙方完全承担因终止本合同而给甲方及实际用户造成的一切损失。

　　2、如乙方出现下列情形之一的，甲方有权选择单方终止本合同并另行确定第三人为本合同规定货物的供应商：

　　(1)乙方不具有按本合同规定向甲方供货的能力。

　　(2)乙方或者乙方的货物未获得实际用户当地政府的施工资质或准用许可。

　　(3)乙方供应的任一批货物不符合本合同规定的要求，包括但不限于质量要求、交货的时间要求。

　　3、如乙方无法依合同约定按时交付货物(包括但不限于制作、生产、运抵交货地点安装调试并经验收合格)，每逾期一天，乙方应支付甲方违约金人民币1万元;如逾期交付七天，乙方除按上述约定支付违约金外，甲方有权提前解除合同，如甲方解除合同的，乙方还应按合同总价款的20%向甲方支付违约金。如该违约金不足以赔偿甲方及实际用户损失，乙方并应赔偿甲方及实际用户其他所有损失。

　　4、如乙方提供的货物出现质量问题，乙方应甲方或实际用户规定时间内更换(乙方的交货时间并不因此而得到顺延)，并按照存在质量问题货物价款的两倍进行赔偿。如甲方认为出现的上述问题已严重影响甲方的工程或在安装调试后30天内无法通过最终验收合格的，乙方应按上述约定支付违约金外，甲方有权提前解除合同，如甲方解除合同的，乙方还应按本合同总价款的20%向甲方支付违约金。如该违约金不足以赔偿甲方及实际用户损失，乙方并应赔偿甲方及实际用户其他所有损失。

　　5、对于乙方交付的货物，如发现品牌、产地、规格、型号不符，或有贴牌、假冒伪劣现象，则每发生一例，乙方应向甲方支付违约金人民币拾万元，乙方对此无异议，且乙方应无条件拆除、修复或更换不符货物，并应承担由此产生的一切责任和费用。如不符货物已严重影响实际用户工程或乙方不按上述约定处理，则甲方有权提前解除合同并退货，乙方应另按合同总价的20%向甲方支付违约金。上述违约金如不足以赔偿甲方及实际用户损失的，乙方并应赔偿甲方及实际用户其他损失。

　　6、上述违约金一旦产生，甲方可直接从货款或履约保证金中予以抵扣，乙方对此无异议。

　　7、甲乙双方均不需对因不可抗力原因而造成的损失承担违约责任。

　　九、 解决合同纠纷的方式

　　本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　十、 不可抗力

　　1、 不可抗力是指任何提出不可抗力事件的一方所无法预见、无法克服且无法避免的并在该方没有过错或过失的情况下发生的，对该方履行本合同造成实质性障碍的事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、动乱或其它类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

　　2、 不可抗力发生后，受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方，并应在不可抗力事件发生后三十天内提供由当地商会或其他有权机构出具的不可抗力事件证明。

　　十一、 附件

　　本合同附件为本合同不可分割的一部分，本合同具同等法律效力。本合同附件如下：

　　1、 墙纸价格明细表

　　2、 廉政管理协议书及廉政保证书。

　　十二、 冲突解决

　　本合同与附件之间产生矛盾，以本合同为准;本合同未包含的部分，以发生在后双方确认的书面文件为准。

　　十三、 本合同一式六份，甲乙双方各执三份，本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

购销合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方GPS产品及系统功能已经过演示、试用认同，本着公平、诚信、互利的经营原则，现就乙方租赁甲方产品事宜，达成以下协议内容。双方共同遵照执行。

　　一、乙方根据管理需求，向甲方租赁以下产品

　　二、产品实用功能

　　卫星定位断电报警 轨迹回放 区域定位实时监控里程统计线路设定自动跟踪卸料统计用于卸料统计的传感器质保期为3个月，过了质保期后的维修费为100元/次(包工包料)。

　　三、甲方向乙方安装相应软件和电子地图：全国电子地图、成都市(包括区、县)电子地图。(要求乙方监控电脑配置能适用于甲方监控系统:硬盘80G,内存512DDR,显卡、网卡并有线上网。)乙方必须保密、正确使用。

　　四、安装数量和结算方式：

　　1、安装数量：本次安装 台，不含油耗监测功能。如租赁期间还需增加，乙方可提出书面申请，按相同条件执行，新安装设备从新安装之日起计算日期。

　　2、押金和初装费收取：押金600元/台，初装费用免收。

　　3、服务费收取：服务费预收一年，服务费和押金同时收取，提前退租，只退还押金，不退还结余服务费。

　　4、租赁期内，GPS产品需要移机，按100元/台收费。

　　5、押金退回：甲方接乙方后通知3个工作日内派工程人员拆除GPS产品，GPS产品从接到通知次月起停用。拆机地点不在南充市，差旅费用由乙方承担。

　　6、终端遗失不退还押金;人为损坏或进水，由乙方承担相关的维修，更换费用。

　　7、租赁期满三年后，产品归乙方所有(押金退还)。继续使用，只收取服务及流量费用。

　　五、售后服务

　　1、甲方对车载终端与配件等硬件设备，提供免费保修，终身维护;3年保修期后，继续提供有偿服务，硬件产品维修，公司只收取更换部件的材料费;

　　2、甲方对乙方提供技术支持。包括车辆GPS信息数据的保存与查询，软件上GIS地图的升级服务 ，车辆下线的及时提示。

　　3、甲方负责对乙方监控管理人员的培训，包括软件培训和硬件培训。软件上对各站的操作人员和数据查询人员进行功能使用培训和数据查询分析培训;硬件上分站对车辆管理人员和维修人员进行GPS故障检查、分析、简单恢复培训。

　　六、甲方免责条款

　　1、 超出使用说明书规定的工作条件进行使用;

　　2、 没有按照使用说明书规定的使用方法进行操作;

　　3、 来自产品外部的.直接撞击或终端进水所造成的损坏;

　　4、 GSM网络盲区或短信息丢失;

　　5、 GPS定位卫星盲区、缺陷;

　　6、 擅自打开车载终端或更换车载SIM卡;

　　7、 非本产品本身质量问题之外，如GSM网络和GPS系统遭人蓄意破坏而影响产品的正常使用;

　　8、 车载SIM卡非正常使用造成损坏或费用不足;

　　9、 汽车电瓶出现欠压或汽车系统出现其他故障导致本系统不能正常工作时;

　　10、 遇不可抗拒的因素(如火灾、交通事故等)而造成的故障及损坏。

　　七、责任及权利：

　　甲方责任及权利：

　　1.甲方保证产品的质量和稳定性，所达到的适用性管理功能按照本合同第二条所述，并且达到甲方演示的效果和标准。

　　2. GPS异常情况时(如GPS异常下线，无法在线实时监控等)，有义务与乙方共同分析异常情况原因，并协同解决异常。

　　3. 免费向乙方赠送GPS监控调度管理软件，以及免费为乙方提供后期的软件升级。并根据理需要，安装相应软件和电子地图：全国电子地图、成都市(包括区、县)电子地图。

　　乙方责任及权利：

　　GPS异常情况时(如GPS异常下线，无法在线实时监控等)，有义务与甲方共同分析异常情况原因，并协同解决异常。

　　八、纠纷解决

　　本协议在执行过程中，如发生纠纷，双方应共同协商解决，如协商不成，可向法院提请诉讼解决。

　　九、未尽事宜经双方协商后，可另立《补充协议》，与本协议具有同等法律效力。

　　十、本协议自双方签署盖章后生效，协议正本一式两份，甲方、乙方各执一份。

　　甲方： 乙方：

　　代表： 代表：

　　联系电话： 联系电话：

　　合同签订时间： 年 月 日

购销合同 篇3

　　原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx

　　被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx

　　诉讼请求

　　1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

　　2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

　　3、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的.位于xx县xxx的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!

　　此致

购销合同 篇4

　　合同编号：__________

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　甲方拥有自主知识产权的专利产品__________，现乙方愿以自身优势帮助甲方开展该产品的销售。经甲乙双方友好协商，本着平等互利的原则，达成如下协议：

　　一、合作方式

　　1.经销商

　　要求：管理规范有一定规模的销售、服务网点，首批进货________套以上，其中外机________套，内机________套。

　　享受政策：由总代理直接供货，享受相关优惠政策和奖励

　　2.代销商

　　由甲方提供各种型号产品共计________个的首批铺货，该批产品乙方无需立即付款，但是该批货物如出现损坏或丢失，乙方必须承担相应的赔偿责任。

　　二、产品价格

　　全国统一零售价：____元/套(外机双风机和内机的柜机均按二个计算)

　　乙方提货价：_____元/套

　　三、订货及结算方式

　　乙方根据需要由专人向甲方提出订购要求：包括具体型号及数量等。提货时付清货款。

　　四、双方权利与义务

　　乙方随时了解产品库存，做到及时发现所缺型号，起码提早一天向甲方订货。不得向其它有总代理的区域进行销售，违者将取消经销的资格。

　　甲方应积极配合乙方的销售工作，并保证好产品的质量。

　　五、其它

　　为了充分体现平等互利，实现合作双赢，甲方提供以下优惠政策，支持乙方的.工作。

　　1.甲方把乙方每月总销售量的_______%作为推广费返还给乙方

　　2.乙方的月销售量达到______个以上，甲方按当月乙方销售额的________%进行返利。

　　3.乙方可介绍和发展下级经销、代销商。乙方发展的下级经销、代销商直接由乙方供货，如要求甲方供货的，甲方按其当月总销售量的_______%奖励给乙方。

　　4.乙方一次性提货________套以上甲方可免费提供广告位。

　　注：以上销售量均以当月提货量为准，返利形式一般是产品。代销商不享受以上返利政策。

　　本合同一式两份，双方各执一份。

　　合同有效期________年________月________日至________年________月________日

　　甲方：(盖章)____________

　　代表签字：________________

　　乙方：(盖章)____________

　　代表签字：______________

购销合同 篇5

　　编号：_________

　　一、双方当事人

　　甲方(供方)：_________

　　法定代表人：_________

　　公司注册地址：_________

　　联系电话：_________

　　传真：_________

　　乙方(需方)：_________

　　法定代表人：_________

　　公司注册地址：_________

　　联系电话：_________

　　传真：_________

　　二、合同意向

　　乙方拟采用定额、定时、定价的方式向甲方购买_________燃料油_________吨。

　　定额的意思解释为：甲乙双方在合同中明确约定的履行合同的时间期限内(包括一年度及每月的约定)，乙方必须向甲方购买或甲方必须保证供应的_________燃料油的数额。

　　定价的意思解释为：甲乙双方在合同中明确约定的，在合同确定的履行时间期限内，如遇_________燃料油的市场价格浮动(包括高于合同确定的价格和低于合同确定的价格)，均按合同中确定的价格执行。

　　定时的意思解释为：甲乙双方在合同中明确约定的履行合同的时间限度，包括12个月的履行期限及每月按计划供货。

　　三、产品名称、购买的数量及价格

　　3.1产品名称：_________燃料油

　　3.2产品产地：_________

　　3.3产品质量标准：符合国际标准

　　3.4产品数量：_________吨+/-10%

　　3.5产品单价：

　　人民币_________元/吨(产地：_________)

　　人民币_________元/吨(产地：_________)

　　人民币_________元/吨(产地：_________)

　　四、交货地点及卸货事项

　　4.1交货地点：_________。

　　4.2卸货时间：_________。

　　4.3甲方应以书面形式(包括传真)提前3天通知乙方交货地点及卸货时间安排，以便乙方及时接货。

　　五、运输方式及费用：

　　5.1乙方自派船只到交货地点接货，所产生的一切费用均由乙方承担。

　　5.2乙方不能及时接货，造成卸货滞期或货物在码头停放滞期，所产生的一切费用均由乙方承担。

　　六、货款结算方式：

　　按计划每批货物卸货完毕后的_________天之内，乙方以人民币付清货款。

　　七、验收标准：

　　7.1符合本合同附件的品质指标要求。

　　7.2甲方在每批燃料油交货前，应提供运载油船在始发地燃料油品质检验单(正本复印件)。

　　7.3乙方对货物质量有异议，应在收到货物后的两个工作日内提出。双方协商解决或双方指定共同认可的机构进行复检，所需费用由责任方承担。

　　7.4如果检验结果超过附件品质指标要求，应扣罚油价款，以每船进行计量计价，扣除金额由甲方从油款总额中扣除。

　　八、违约责任：

　　8.1甲方应积极寻求货源，并保证依时提供足够的货物提供给乙方。甲方不能及时按双方确定的数额和时间供货，应承担逾期交货部分或不能交货部分货款的._________%的违约金。

　　8.2甲方提供的货物必须达到质量标准，否则依双方约定的处罚方式处罚。

　　8.3乙方逾期付款，应自交货之日起按日万分之五支付延期付款滞纳金。

　　8.4乙方不接货，除应继续履行合同外，应承担不接货货款部分_________%的违约金;乙方延迟接货，应承担延迟接货货款部分的_________%的违约金，并赔偿因此造成的损失，甲方均有权解除合同的履行。

　　九、担保条款：

　　鉴于合同约定的决算方式为交货后付款，为了降低甲方的风险，双方约定，合同签订后10日之内，乙方支付_________吨的货款金额人民币_________作为履行合同的定金，乙方违约，定金不予返还;乙方依约履行，定金抵作货款。

　　十、不可抗力：

　　10.1任何一方由于不可抗力事由发生，无法履行或延期履行本合同，应及时向对方通报不能履行的理由，在取得有关机关证明后，可部份或全部免除违约责任。如不可抗力的原因继续存在，致使合同约定的交货期后_________天仍不能交货，一方有权提出解除合同。

　　10.2不可抗力的事由包括：大于4-6级台风或海浪、战争、其他自然灾害等其他不能预见或不能避免的事件。

　　十一、法律适用及争议解决

　　11.1本合同的订立、履行及争议的解决，适用中华人民共和国法律。

　　11.2合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不能解决，一方可向合同签订所在地法院起诉。

　　十二、特别约定：

　　12.1甲乙双方特别声明：双方在合同中所确定的价款已充分考虑到因各种原因导致市场价格的大幅度上涨或大幅度下跌。双方承诺不因市价格涨跌而影响双方按合同约定的价格及时间执行。否则，视为违约行为，履约方除有权要求违约方继续履行合同外，违约方还需承担违约责任。

　　12.2甲方承诺：如遇市场价格下跌，下跌后执行本合同的风险自己承担，甲方仍按合同约定的价格供货给乙方，否则视为违约。

　　12.3乙方承诺，如遇市场价格上涨，上涨后执行本合同的风险自己承担，乙方仍按合同约定的价格和时间向甲方购买货物，否则视为违约。

　　十三、其他约定：

　　13.1履行本合同所产生的费用，其中包括_________由甲方承担;

　　13.2履行本合同所产生的费用，其中包括_________由乙方承担;

　　13.3为了支持甲方积极寻求货源，及时供货给乙方，乙方同意按每吨_________元，支付甲方寻求货源的开拓费用。该笔费用支付的期限为_________。

　　13.4合同的附件为合同的组成部分，附件包括：

　　附件1：_________

　　附件2：_________

　　附件3：_________

　　13.5本合同自双方正式签订之日起生效。

　　13.6本合同一式_________份，甲乙双方各持一份，见证机关持一份。

　　十四、合同履行期限

　　14.1合同履行期限为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

　　14.2每批货物的履行以附件所确定的内容为具体履行约定。

　　甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

　　代表人(签字)：_________代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　工矿产品购销合同书范本三

　　合同编号：_________

　　供方：_________

　　需方：_________

　　一、购销数量：

　　从_________年_________月_________日到_________年_________月_________日，供方向需方提供液化气约_________吨，结合市场实际情况，以每次确定供需数量为准。

　　二、结算价格：

　　为了共同拓展市场需求，本着互惠互利原则，供方给予需方按当时供方挂牌价下浮_________元/吨。配送运输费用_________元/吨。

　　三、结算方式：

　　采用银行汇票、汇兑存入供方帐户，款到开票装车。供方均衡送货，需方批量划款(包括货款和运输费用)，每次不少于_________吨。

　　四、配送地点：

　　需方，否则属于违约行为。

　　五、保证金：

　　为确保需方按合同内容履行，由供方收取需方_________元保证金(不得低于一车货款价值)。

　　六、供货方式：

　　需方依据商定量，向供方提出书面认购单，供方根据与需方商定的每天承接量配送，配送货到后需方应于2小时内接卸完毕，并即时签署回执单。

　　七、计量方式：

　　执行国家规定标准(计量误差为千分之三点五);计量误差范围内以供方出厂计量为准;超过计量误差范围时，供需双方协商解决。

　　八、质量标准：

　　执行国家标准：_________。

　　九、其它约定事项：

　　遇有供方不可抗力造成停工检修，购销数量双方协商;因计划停工检修，提前十天书面通知对方后可暂停送接货;需方对质量、计量有异议，应于接卸前当场提出并即时通知供方;对接卸后提出的异议供方不予认可。

　　十、违约责任：

　　需方在认购后拒而不接货视为违约，由供方按吨从保证金中扣除相应优惠的金额(以_________元/吨为准);供方能承受的价位拒而不供货视为违约，需方有权终止合同。

　　十一、其它事项：

　　当遇有国家行政部门规定与本合同发生冲突，本合同终止。

　　十二、合同未尽事宜另行协商。

　　供方(盖章)：_________需方(盖章)：_________

　　委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【购销合同】相关文章：

【精选】购销的合同07-18

[经典]购销合同08-31

（经典）购销合同10-14

购销的合同08-08

【经典】购销合同09-12

购销合同【经典】09-09

购销合同（精选）09-09

购销合同(精选)09-09

购销合同11-13

购销的合同08-02