工程合同

工程合同实用5篇

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编为大家收集的工程合同5篇，欢迎阅读与收藏。

工程合同 篇1

　　建设项目：_________

　　贷款方(甲方)：_________

　　借款方(乙方)：_________

　　根据国家规定，乙方为进行基本建设所需贷款，经甲方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条 乙方根据批准的年度基本建设计划，向甲方借款人民币(大写)_________元，用于_________建设工程。预计分季用款：一季度_________元;二季度_________元;三季度_________元;四季度_________元。

　　第二条 借款用途：购置设备_________台(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。

　　第三条 贷款利息，按年息_________%计收;乙方不能按上述约定归还的，从次年开始未归还的贷款作为逾期还款加息_________;挪用的贷款，从挪用期间加收罚息_________。贷款利息按实际支用数计息并计算复利。如因国家政策性的利率变动，本合同贷款利率根据政策相应调整。

　　第四条 甲方提供的贷款，乙方保证从_________年_________月起至_________年_________月止，全部还清。上述还款期限，如果因国家规定的固定资产基本折旧率、应纳税率和产品价格等有较大调整，需要延长或缩短时，双方通过协商计算，调整还款年限，并签订补充文本。

　　第五条 贷款还本付息的资金来源，双方同意按规定在建设项目投产后用下列资金清偿：

　　1.基本建设收入;

　　2.新增固定资产的基本折旧基金;

　　3.固定资产税;

　　4.利润。

　　乙方还款超过合同期限，还本付息的资金来源按规定办理。

　　第六条 乙方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保，抵押(或保证)协议作为合同附件。

　　第七条 贷款到期，乙方如不能按期偿还，由担保人代为偿还，担保人在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还，甲方可直接从乙方或担保人的各项投资或存款中扣收;以抵押方式提供担保的，可变卖抵押财产归还贷款。

　　第八条 乙方在本合同规定的.贷款总额内，根据批准的年度计划和建设进度编制年、季度用款计划，送甲方审查，甲方凭此供应资金。甲方保证在核定的年度贷款计划内，按基本建设贷款的有关规定及时供应资金。因甲方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给乙方违约金。违约金的计算与银行规定的加收乙方的罚息计算相同。

　　第九条 甲方有权检查、监督贷款的使用情况，了解乙方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。乙方应提供有关统计、会计报表及资料。乙方如果不按合同规定使用贷款，甲方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。乙方提前还款的，应按规定减收利息。

　　第十条 声明及保证

　　甲方：

　　1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　乙方：

　　1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第十一条 保密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

　　一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

　　第十二条 不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

　　如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

工程合同 篇2

　　合同编号：

　　签订日期：____________________________?

　　签订地点：

　　项目名称：________________________项目

　　委托方：______________________ （甲方）

　　承接方：_________科技有限公司?（乙方）

　　为充分利用internet商业效用，开展电子商务活动， ____________ （甲方）委托_____________科技有限公司（以下简称乙方）设计开发____________工程，双方本着公平友好的原则，签订本合同，以兹信用。

　　一、合同内容和技术要求

　　1．合同内容：

　　合同内容为____________项目。

　　包括：网站规划、系统设计文档、网页设计、技术培训与支持。

　　2．技术要求：

　　乙方应该采用目前流行和先进的技术设计开发整个____________项目，各项功能的实现程度和性能指标应该达到现阶段的先进水平，并具有安全性、规范性、灵活性及可扩展性。

　　二、合同价款与工期

　　1．合同价款：

　　? 合同总价为：人民币____________元整（rmb）。

　　2．工程工期：

　　工程开工之日起____________个工作日内，甲乙双方共同完成____________开发项目。

　　网站建设完成后的____________个工作日内，在互联网上试运行，确认系统结构设计完成和内容无误后。甲方依本合同所规定的原则进行验收。

　　工程验收后，在网络运行过程中，甲方若有新的需求，甲乙双方协商解决。

　　三、甲方责任

　　1．甲方需对网上内容提出具体要求，若在所规定的时间甲方不能够及时确认开发设计的内容，所造成的项目进度的延误，乙方不负任何责任。

　　2．甲方需要为乙方工作人员了解具体业务提供详细的文字、图片等资料。

　　3．甲方应从合同签署之日起，按本合同中所规定的付款方式，按时足额向乙方支付相应的费用，如甲方在没有合理的理由的情况下，延误或拒绝支付乙方相应费用，乙方有权单方终止合同的履行。

　　四、乙方责任

　　1．根据甲方的要求，乙方成立该项目的专门工作队伍，承担甲方项目开发与运作。在技术上具有先进性、主流性，各项工作具有规范性。

　　2．乙方应严格按照双方确定的设计方案完成网站建设工作，并及时如实向甲方通报工程进度。乙方应在项目的进行中提供给甲方有关网站建设的所需资料，及准备工作所需的相关文档和必要的行业知识指导。

　　3．在方案实施过程中，甲方提出修改意见，双方友好协商解决后，对内容进行修改。

　　五、版权、源代码及商业机密

　　1．乙方为甲方开发的网站的原代码的所有权归甲方所有。

　　2．乙方必须为甲方严守商业机密，不得将该工程设计和数据转用于第三方。

　　3．乙方保留本合同涉及软件、数据库的使用权及修改权。

　　六、技术培训与售后服务

　　1．乙方有关人员针对网站建设的相关内容进行简单技术指导。

　　2．工程验收合格之日起提供售后技术支持与服务，期限为1年。

　　3．乙方的工作日内，若甲方的网站出现故障时，甲方需提供给乙方必要的管理授权，乙方确保在获得甲方管理授权后的24小时内解决问题。

　　七、工程验收

　　1．网站设计开发调试完成后，乙方向甲方提出验收申请，甲方组织有关人员验收。若有争议，双方友好协商解决。若由于甲方人员不齐或工作安排冲突等原因，使系统验收不能在3个工作日内完成，应视为验收合格。

　　2．验收过程中，若双方意见分歧，双方友好协商解决。

　　八、付款方式

　　1．合同签署之日，甲方向乙方支付网页开发预付费用，计人民币____________ 元整（rmb）。

　　2．项目验收之日，甲方向乙方支付网页开发尾款费用，计人民币____________元整（rmb）。

　　九、违约责任

　　1．在合同有效期内，因不可抗力而造成一方不能履行合同规定的责任和义务，不视为____________ 违约。不可抗力系指：战争、火灾、水灾、地震、台风及其他不可预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事故。

　　2．甲方应按照合同规定及时足额向乙方支付相应的网站开发费用，逾期支付，每迟付一日，违约金为合同总价款的____________%。

　　3．乙方应保证按照合同规定的进度将系统通过验收并交付使用，若逾期交付，每迟交付一日的违约金为合同总价款的____________%。如延迟交付超过____________日，甲方有权单方解除合同。

　　十、合同所涉及的`服务及款项（货币单位：rmb）

　　服务内容数量金额备注

　　合同编号：_________

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和（1999－0201《建筑工程施工合同》）及有关法律顾问、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称：_________市_________街_________气化站及管道供气项目。

　　工程地点：_________市_________街。

　　工程范围和内容：_________气化站：_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。

　　工程造价为：_________元整。（即：￥_________元）

　　第二条工程期限

　　合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。

　　双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

　　第三条材料供应

　　一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。

　　二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

　　第四条工程结算方式

　　一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________％给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。

　　二、当乙方收到甲方预付款后，_________日内正式进入安装工地。

　　三、当竣工后，甲方需在_________日将其余的_________％支付给乙方，余下_________％款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。

　　四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。

　　第五条工程验收

　　一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为_________天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。

　　二、工程交付使用后，甲方正常使用_________天，视甲方验收认可。

　　第六条保修维护

　　乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务；二年后为有偿服务。

　　第七条组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预（概）算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　第八条甲方的承诺与保证

　　一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

　　二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；

　　三、其保证做好本工程的三通一平工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用；

　　四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第九条乙方的承诺与保证

　　一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

　　二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为（包括获得所有必要的政府批准）授权签订和履行本协议；

　　三、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任；

　　四、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任；

　　五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第十条违约责任

　　一、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付_________％的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。

　　二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。

　　三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　第十一条保密

　　一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第十二条补充与变更

　　本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

　　第十三条不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第十四条争议的解决

　　本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十五条优先权

　　为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。

　　第十六条其它

　　一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

　　二、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

工程合同 篇3

　　甲方（发包人）：_______________

　　乙方（承包人）：_______________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　一、工程名称：_______________。

　　二、工程地点：_______________。

　　三、建筑面积：_______________。

　　第二条 工程范围

　　乙方承包的工程范围：_____________。

　　第三条 承包方式

　　承包方式（请在方框内打勾）：

　　□包工包料

　　□其他：___________________。

　　第四条 合同工期

　　一、本合同工期为________日，自乙方进场之日起计算。乙方接到甲方书面进场通知后________日内进场施工。

　　二、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：

　　（一）因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的。

　　（二）因甲方不能按期提供施工图、材料、设备的。所供材料、设备不符合施工需要的。所供材料、设备在交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的。

　　（三）因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的。

　　（四）在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的。

　　（五）非因乙方原因造成的前道工序没有完成，影响本工程进度的。

　　（六）隐蔽工程在隐蔽以前，乙方通知甲方验收，甲方没有验收的`。

　　第五条 工程价款

　　双方选择下列第 种方式确定本合同工程价款，并附《预算单》，价款不含消防检测费：_____________。合同价款的形成：以_______年《________省安装工程消耗量定额及单位估价表》、《_________省市政工程消耗量定额及统一基价表》及相应的费用定额为依据，结合设计图纸形成预算造价，经甲方审定后形成工程价款。如有增项，结算方式执行上述同等标准。

　　1、暂定价格。工程价款暂定，双方在结算时确定最终工程价款。

　　（1）工程价款暂定为：（大写）_________，（小写）______________。

　　（2）工程价格调整计算方法：___________。

　　（3）结算依据：定额范围内的项目依据国家相关部门颁发的有关定额。定额规定范围以外的材料及设备费用依据供应厂家发票或相关依据。施工工程量以甲方现场工程师签证为依据。

　　2、固定价格。工程价款固定，根据图纸及综合单价确定，仅在下列第（2）项情况出现的，调整工程价款。

　　（1）工程价款为：（大写）____________，（小写）________。

　　（2）在合同履行中出现下列情况时，应调整本工程的工程价款：

　　①乙方承包的材料市场价格变动或者工程价款管理部门的价格调整，双方作如下约定：____________。

　　②经批准的设计变更。

　　③甲方更改经审定批准的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加的。

　　④双方约定的其他因素：__________。

　　⑤工程价格调整计算方法：_________。

　　第六条 工程价款支付

　　1、工程预付款：本合同签订后________日内，甲方预付工程价款的________%。

　　2、工程进度款：工程进度款根据工程价款与实际完成的工程量，经双方确定的比例支付。工程进度款的结算与支付、工程量的计算约定如下：___________________。

　　3、本工程经公安机关消防机构验收合格或消防备案后_______日内，甲方付至工程价款的______%。

　　4、本工程需要结算的，经双方确认完工结算报告后_____日内，甲方付至经结算后的工程价款的_______%。

　　5、本工程质保金为本工程经结算后的工程价款的_______%，待质保期满后________日内支付给乙方。

　　第七条 工程结算

　　一、本工程经公安机关消防机构验收或消防备案后______日内，乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完整的结算资料，双方进行工程结算。

　　二、甲方收到乙方递交的完工结算及完整的结算资料后，应在 日内给予确认或者提出修改意见。

　　第八条 工程质量

　　1、甲方应在乙方进场前________日，向乙方提供施工图纸和施工说明____套，并向乙方进行技术交底。乙方向甲方出具总工期进度计划，甲方可以提出修改意见。

　　2、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工，上述约定的事项变更的，双方均以书面形式通知对方。

　　3、涉及隐蔽工程的，在工程隐蔽前，乙方应当通知甲方到场验收。甲方没有验收的，乙方可以停止该隐蔽工程施工。验收不合格的，乙方应整改后重新验收。

　　4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。

　　5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。使用依法实行强制性产品认证的消防产品的，须经具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格。

　　第九条 调试与验收

　　1、工程完工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知 日内组织自行验收。

　　2、自行验收合格后，双方办理工程移交手续。

工程合同 篇4

　　需方 ： (以下简称甲方)

　　供方： (以下简称乙方)

　　甲方在安徽省安庆市望江县投资兴建名人苑小区工程，根据设计要求，向乙方采购瓷砖材料，分别使用于楼梯踏步及平台部位，经双方共同磋商，达成一致意见，特地签订合同如下，供双方日后遵照执行。

　　第一条、材料规格及工艺：

　　1、楼梯踏步瓷砖中间规格为(800×280)、黑边两边含一起规格为(360×280)、中间立面为(360×155)三角两块含一起规格为(290×180)(色彩按甲方认可样品)。

　　2、楼梯休息平台瓷砖为(600×600)(色彩按甲方认可样品)。

　　3、楼梯踏步及楼梯休息平台踢脚线为(600×105)(色彩按甲方认可样品)。

　　4、楼梯踏步瓷砖规格平面、立面及三角部分尺寸根据实际展开尺寸确定，色彩分别为乳白色、两边为黑色、楼梯休息平台为乳白色、踢脚线为黑色(具体色彩由甲方认可)。

　　5、楼梯踏步瓷砖中间白色跟两边黑边开槽及磨边必须一致，不得有误差。

　　第二条、产品价格及材料规格、数量总价清单表：

　　1、楼梯休息平台瓷砖白色(600×600)单价按元/块计算。

　　2、楼梯踏步瓷砖按平面、立面(不分颜色)含两边黑色镶边一个三角，其综合单价按 元/套计算。

　　3、楼梯踏步及楼梯休息平台踢脚线单价按元/米计算。

　　4、楼梯休息平台黑边、门厅黑边(600×600)按元/块计算。

　　5、材料规格、数量、总价清单表：

　　第三条、交货规定：

　　1、交货方式：由乙方运至施工现场，验收后办理相关手续。

　　2、交货地点：

　　3、交货日期： 年 月 日

　　4、运输费：已含于产品单价内，由乙方承担。

　　第四条、验收方式：由甲方、监理和施工单位共同验收认可。

　　第五条、结算及付款方式：

　　1、材料结算：根据进场材料数量，经验收合格，办理相关手续后进行结算。

　　2、待本合同双方签订之后，甲方支付乙方总价的20%定金。

　　3、按照进场验收合格材料每批费用的60%进行支付，余款待楼梯工程铺贴施工完工后一次性付清。

　　4、款项结算及支付凭正式的建筑安装发票办理，其税收、税务费由乙方承担。

　　第六条、双方责任：

　　1、甲方的责任：

　　1、1、甲方如中途变更花色、品种、规格、质量或中途退货，应事先与乙方协商，退货部分所产生的.费用(指：运输费、装卸费)，由甲方承担。

　　1、2、甲方未规定时间和要求提前7天向乙方交付技术资料，原材料规格时，乙方交货日期相应顺延，甲方不得以此作为违约。

　　1、3、甲方如未按上述第五条规定向乙方付款，导致乙方未能及时供货，其责任由甲方承担。

　　1、4、乙方送货的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此造成的损失和运输费用。

　　2、乙方的责任：

　　2、1、产品的花色、品种、规格、质量不符合甲方的要求时，乙方应负责退换，由于此种原因致延误交货时间，没逾期一日，乙方按逾期交货部分货款总值的 %向甲方偿付逾期交货的违约金。

　　2、2、产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分贷款总值 2 %的罚金。

　　2、3、产品价格如有上涨，乙方不得就此而调价，仍应按合同原定价格执行。如乙方因价格问题影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的作为罚金付给甲方。

　　2、4、如因生产资料、生产设备、生产工艺发生变化，导致产品出现问题，影响工程进度，其责任由乙方承担。

　　第七条、本合同自双方签章之日生效，到乙方全部货款结清后失效。

　　第八条、本合同未尽事宜，由双方共同协商解决。

　　第九条、本合同一式三份，由甲方两份、乙方一份，具有同等法律效益。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇5

　　甲方（委托人）：

　　联系地址：

　　法定代表人身份证：

　　联系电话：

　　乙方（居间人）：

　　联系地址：

　　身份证：

　　联系电话：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。

　　2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。

　　二、甲方义务

　　1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。

　　三、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

　　3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%（即人民币万元，大写：万元）。

　　2、居间报酬结算方式：

　　居间报酬总金额为人民币万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款（即工程总造价的%）到账后，次日将报酬总额中的万（大写：元整）以现金形式支付予居间人；其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的.余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。

　　3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户，也可直接支付现金予乙方指定代理人。

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。

　　3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。

　　七、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　九、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写，具真实性及法律效力。

　　合同签订地：

　　乙方指定账户户名：

　　乙方指定账户账号及开户行：

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日