当前位置：空空范文网>实用文档>合同>工程合同

工程合同

时间：2023-11-15 10:05:04 合同我要投稿

[精]工程合同6篇

　　随着法律观念的日渐普及，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编为大家收集的工程合同6篇，希望对大家有所帮助。

[精]工程合同6篇

工程合同篇1

　　发包人(全称)：(以下简称甲方)

　　承包人(全称)： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、备注：

　　二、工程承包范围

　　1、钢结构工程的制作、安装。(见附表图纸，以预算单中的项目为准)

　　2、不含土建、防火及其它附属项目。

　　三、合同工期

　　本工程在预付款到位，且钢结构工程具备施工条件，开工日期年月日，竣工日期为年月日，合同工期总天数天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：依据钢构有关验收规范合格。

　　五、合同价款

　　工程总造价：大写：￥：

　　六、合同价款支付;

　　1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的%给乙方作工程预付款。

　　2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的%给乙方作钢构件材料款。

　　3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的%给乙方作工程尾款。

　　七、发包人工作

　　1、委派

　　2、工程开工前，甲方为乙方提供三通一平，水电供至建筑物中心五十米以内，并承担费用，有条件为乙方提供住宿便利。

　　3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。

　　4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有当地干扰或不法收费，应承担责任。

　　八、承包人工作

　　1、委派为工地代表，联系方式;

　　2、严格按图纸进行制作安装。

　　3、进入工地遵守甲方规章制度，承担自身造成的.事故及因此发生的费用。

　　4、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，完工前清理好现场。

　　九、工程变更

　　1、施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前七天以书面形式向乙方发变更通知，因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方承担，延误的工期应相应顺延。

　　2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的换用，须经甲方同意。

　　3、乙方在工程变更确定后7天内，提出变更工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款，与工程款同期支付。

　　十、竣工验收

　　工程竣工，乙方向甲方提供竣工验收报告后三日内，由甲方组织工程验收，如不组织验收，视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并承担工程保管及一切意外责任。

　　十一、竣工结算

　　甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后三日内，给予确认并支付工程竣工结算价款，乙方收到竣工结算价款后三日内将竣工工程交付甲方。

　　十二、违约

　　1、甲方不按本合同第六条约定的时间和数额支付工程款，甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款的贷款利息，并承担停工或工期延误及其损失责任。

　　2、双方中任何一方违约，即向对方支付工程总造价的3‰的违约金。

　　3、发生合同纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成，由乙方所在地职能部门解决。

　　十三、不可抗力

　　1、发生不可抗力造成工程施工困难，如雨、雪天气，自然灾害工期延误。

　　2、发生不可抗力造成合同履行困难，双方友好协商解决。

　　十四、其它条款：十五、本合同自签章之日起生效，该工程结算完毕后，本合同即告终止。

　　十六、本合同一式份，甲乙双方各执份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程合同篇2

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　经西湖区政府采购中心校园网系统工程采购评标小组评定、批准，杭州三佳计算机网络工程有限公司为本次采购西湖区教育信息中心首期设备及相关工程的项目中标者，根据《合同法》,经双方友好协商，签订本合同，达成以下条款，以资共同遵守。

　　第一条、合同标的及价格

　　甲方委托乙方承接西湖区教育信息中心网络工程（包括网络总控制中心、pds布线、系统集成及有关场地改造）设备的提供及其相关安装工程。详细设备配置及清单见合同附件。

　　工程总价格为人民币（大写：）；

　　（人民币：）。

　　第二条、技术要求

　　乙方保证按amp netconnect综合布线系统标准进行布线工程实施，乙方保证所提供的设备、产品为原生产厂家的标准原装全新产品，各项技术参数、性能指标、产品包装均符合原生产厂家的技术标准和质量要求，并按国家有关规定，提供检验检疫部门的检验合格证明。

　　第三条、工程时间

　　乙方保证在合同生效后的五天内将工程所需材料运抵甲方工作现场，开始布线工程实施，在二○○一年八月十日前完成场地的改造和综合布线工程的线路施工，在二○○一年八月二十日前完成整个网络工程的安装、调试。

　　第四条、安装和验收

　　1、工程材料、网络设备到货后，乙方提供有关设备的质量保证材料或货源证明，甲方对到货情况进行质量检查，对于合格产品开具产品验收合格单。

　　2、乙方到现场的人员所需费用（劳务支出、安全保险、住勤等一切费用）均由乙方负责。

　　3、乙方提供工程进度日程表，并按合同规定的工程计划进度进行布线工程的实施，并遵循下列技术规范和标准：

　　（1）eia/tia 568b规范；

　　（2）iso 11801；

　　（3）《中国工程建设标准化协会建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》。

　　（4）eia/tia 606规范，材料通过ul969认证。

　　（5）eia/tia 607接地系统规范；

　　4、乙方应按合同规定及工程进度要求，提供综合布线系统工程所需的全新器材和设备，并保证其与所附报价单中列明的产地、型号一致，其中超五类线采用amp（安普）公司工程专用兰色包装线，同时赠送所有rj45跳线，并提供amp（安普）产品制造商签署的布线系统五年质保证书及布线工程所有材料提供原厂25年质保证明。如甲方发现有不符合规定的产品时，允许甲方退货，并按不符设备原报价5%的金额，向乙方索取赔偿金。

　　5、施工图纸需双方确认，单方不得擅自修改。如有改动，需双方协商。乙方按实施方案（及施工图），进行网络及综合工程的器材设备订购、安装、配线、接线、测试。承担的工程施工主要包括：

　　（1）楼层分配架管理区的设置；

　　（2）工作区信息模块接线及插座安装；

　　（3）主干线光纤的敷设及相关器件的安装；

　　（4）楼层utp分配线架的安装及配线；

　　（5）机房主配线架的安装及utp配线；

　　（6）系统性能测试；

　　（7）网络设备的系统安装、集成；

　　（8）网络设备的系统测试及完成本工程所需相关施工。

　　6、乙方在本工程竣工验收前，编制并提供配线表、系统测试报告及工程竣工报告等归档资料。

　　7、甲方负责监督、协助工程实施和测试的全过程，并在工程实施完毕后5个工作日内，根据《中国工程建设标准化协会建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》的信息传输要求，按100%的utp信息点及光纤回路进行状态测试，包括：连通、开路、短路、异位、信号衰减、信号窜扰、近端串扰、远端串忧、回波损耗等性能指标的双向测试；100%的utp对整个系统进行验收，验收后签署验收报告。要求所有信息点测试通过（pass），乙方要向甲方提供合格的fluke-dsp4000线缆测试仪100%的utp测试数据的原始数据文档（.fcm文件），作为甲方验收抽检和资料存档之用，所有信息点必须100%通过eia/tia cat 5e basic link标准测试。在工程竣工乙方提出书面验收报告十个工作日后，如因甲方原因引起不能按时验收，则视为验收合格。如甲方认为必要时可委托国家技术监督部门检测验收。

　　8、甲方保证提供必要的施工环境。由甲方原因引起不能按时进行工程实施时，经甲、乙双方协商，调整施工时间。

　　9、乙方将按照原厂家的规范，对系统安装的正确性进行测试。

　　10、甲方负责监督设备安装和测试的全过程，并最终对整个系统进行验收。

　　11、网络设备的系统安装、集成完成后，甲方在二个星期内组织人员进行验收，甲、乙双方共同到场进行验收。

　　12、utp测试以合格的fluke-dsp4000及以上测试仪为准，光纤测试以标准光功率测试仪或光缆测试仪为准，utp测试标准为eia/tia cat 5e basic link，光缆测试标准为eia/tia fiber 568b。

　　13、验收要求未尽事宜参照《杭州市中小学校园网络评估验收实施办法（讨论稿）》进行。

　　第五条、设备保修

　　乙方按照设备原厂家规定的保修范围、期限和方式对提供的`设备施行保修，其中：

　　1、布线系统保修期为五年，终身有偿维修（只收取材料费）。在保修期内因非人为故障引起的产品损坏，乙方提供免费修理或更换。

　　2、在保修期内，如因人为或自然不可抗拒因素（如电压突变、进水等）引起的设备损坏不在保修范围内，仍由乙方负责维修，但需酌情收材料费。

　　3、系统经双方共同验收合格后，开始计算保修期。

　　4、如果网络设备损坏，一年更换，二至三年内三到四天用备件顶用，乙方如有货可以立即更换顶用。

　　5、乙方必须在接到甲方通知4小时内赴现场进行维修，10天内修复。修理期间，如因网络设备损坏，由乙方提供甲方以相同或不低于以上档次型号的备件免费使用。

　　第六条、人员培训

　　验收合格后二个月内，乙方免费为甲方提供网络管理相关人员的技术培训，保证甲方能熟练操作相关设备。由于乙方培训不力，引起设备误操作导致设备损坏的，由乙方承担损失。

　　第七条、付款方式

　　经甲方工程验收合格后，一周内付合同价款的50%，交付试用三个月未发现质量问题后付合同价款的45%，余款六个月后未发现质量问题一次付清。

　　甲方无正当理由不得拒收货物或拒付货款，如不能按期支付货款，应承担违约责任，每逾期一天付款，应支付中标价的0.5%作为滞纳金交付供方。

　　amp超五类utp如有整箱剩余，可按原价退还。双方如同意对布线的点数进行调整，最终的工程报价将按照双方同意的数量计算，单价按当时价格计算。

　　第八条、违约责任

　　1、如乙方不能按合同规定如期交货，除不可抗拒的因素外，应承担违约责任，每逾期壹天扣除工程总价的0.5%作为违约金交甲方，逾期超过拾天，每逾期壹天扣除工程总价的1%作为违约金交甲方。

　　2、在工程未进行竣工验收前，甲方不得擅自使用器材，如必须使用应由乙方进行操作。

　　3、乙方器材按时到位后，因甲方原因引起工程延期，乙方不负责任。

　　4、甲方在现场为乙方提供货物仓库，并协助乙方做好安全保卫工作。

　　第九条、纠纷的解决

　　双方在履行合同中发生纠纷的，应首先通过协商解决并达成书面协议。如协商不成，任何一方有权在签订地选择诉讼或仲裁的途径解决。

　　第十条：其他事项

　　1、其他附属工程另签订合同。

　　2、网络设备现场开箱，网络设备不合格或15天内损坏免费进行更换。

　　3、布线按实结算，超出部分材料费由乙方承担。

　　4、标签制作要规范，各种随机资料要整理好后交给甲方。

　　5、乙方免费给甲方的户外光纤进行整改施工。

　　6、以上所有产品必须提供三年原厂质保，所有工程不允许转包和分包，一旦发现，甲方有权拒绝付款并保留追究由此造成的可能损失的赔偿权利。

　　第十一条：生效

　　本合同经双方法定代表人或其授权人签字盖章生效，本合同共陆页，正式文本壹式肆份，供需双方各执壹份，西湖区教育局和西湖区政府采购中心各壹份。在本合同履行过程中，如有补充协议，属本合同的组成部分，具有同等法律效力。

　　甲方名称（盖章）乙方名称（盖章）

　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

　　（或授权人）（或授权人）

　　开户银行：开户银行：

　　邮编：邮编：

　　帐号：帐号：

工程合同篇3

　　摘要：合同管理工作在建设工程项目中，所起到的作用并不逊于质量管理、安全管理及进度管理等方面的工作，随着建筑市场的繁荣和竞争的加剧，合同管理的重要性更加凸显。完善的合同能够将合同双方的权利和义务进行明确的规定，是保证工程进度、成本、质量等方面的基础。文章从合同管理的重要性入手重点探讨了当前建设工程合同管理过程中存在的问题及其相应的对策。

　　关键词：建设工程；合同管理；问题分析；对策探讨

　　1建设工程合同管理的重要性分析

　　随着我国建筑领域市场机制的逐步完善，施工合同的重要性将会越来越突出，施工合同的确立将会成为调节发承包双发经济利益关系的重要凭证，也是维护双方合法权益的基本保障。对于施工合同的管理就是对于建筑工程项目各参与方自身利益的维护。并且施工合同能够将发承包双方在建筑工程项目进行过程中的各项责任义务及权力等方面进行明确的规定，是合同各参与方能够自觉履行相应的义务，行使相应的权利。由于建筑工程不可预见性的因素较多，完善的施工合同更加能够有效的维护合同各参与方各自的利益，确保建筑工程项目能够有序的进行。并且合同的存在也为建筑工程项目的合同参与方提供了解决纠纷的依据，使得项目各参与单位的利益能够得到有效的保证。

　　2建设工程合同管理中存在的问题分析

　　2.1法律意识淡薄

　　从现阶段的建筑工程领域来看，不公正合同的存在仍旧是一个不争的事实，发承包双方所签订的合同存在着明显的权利与义务不对等的现象，仍有许多建筑工程合同的多数条款是由发包单位制定，而且这些条款多强调了承包单位的义务，却在强调义务的同时有意的弱化发包单位的对等义务，尤其是在违约和赔偿等方面。而且也有的发包单位在建筑工工程合同中没有明确的规定自身违约行为的处罚办法，这就使施工单位的合同风险加大，而且也有失合同签订的公平原则。而且由于近年来建筑市场的繁荣，许多建筑单位为了竞争而过分的降低自身在工程合同中的地位，这就使许多建设单位利用合同来规避自身的风险，将这部分风险更多的转移到施工单位身上。而面对这样的合同的时候，许多施工单位为了获利而不得不采取偷工减料的方式来保证自身的经济效益，甚至有的单位出现转包等违法现象，这就给建筑工程的质量构成了极大的威胁。

　　2.2合同文本不规范

　　我国工商总局及建设部针对于建筑市场联合制定了《建筑工程施工合同示范文本》，但是仍有许多建设单位为了维护自身的利益，转移风险和回避业主义务，而不采用标准的合同文本。

　　2.3阴阳合同

　　阴阳合同的现象同样充斥着当前的建筑工程市场，给市场秩序造成了极大的.冲击。许多建设单位为了符合相应的法律程序而采取公开招标的方式与施工单位签订施工合同。同时又与施工单位商定再签订一份施工合同。这种合同从法律意义上而言属于无效合同，不仅对于合同双方的利益维护不利，而且还有可能会对建筑工程项目的顺利实施留下巨大的隐患。

　　3完善建设工程合同管理的对策探讨

　　3.1加强对于承包单位的资质管理

　　我国建筑市场实行准入制度，不具备相应资质的施工单位不得承揽工程，这是建筑法为了确保建筑工程市场规范和建筑工程项目质量、安全的最基本的规定。而这一规定对于规范建设工程合同管理也有着非常积极的作用。避免了不正当竞争的行为，杜绝了过分压价的竞争，也更能够为建设工程的发承包单位双方提供一个更加公平合理的签订工程合同的环境。

　　3.2规范工程招投标管理

　　建筑工程招投标制度也是规范建筑工程市场竞争行为的有效措施，对于完善建设工程合同管理有着更加积极的作用。符合公开招标条件的项目必须实行公开招标，为参与投标的施工单位提供一个公平竞争的平台。同时也要加强对于招投标的管理，坚决打击串标、围标等违法招投标行为。严格执行招标投标法，对于阴阳合同这种违反招标投标法的行为要予以坚决的打击，规范建设工程市场的合同行为。

　　3.3推行合同示范文本

　　为了更好的规范建设工程领域的合同管理问题，我国应当借鉴于国际发达国家的经验，大力推行建筑工程合同示范文本。随着全球化的进程，我国建筑市场也面临着与国际接轨的问题，在这方面我国建设工程领域首要做的就是在合同管理方面进行规范和加强。我国新的建设工程合同示范文本,很大程度上参考了FIDIC合同的文本格式，比以往的建设工程合同示范文本有了很大的改进，更加利于市场经济环境下的建设工程领域的健康发展，也将建设工程项目发承包双发的权利和义务进行了明确的规定，对于规范和引导合同双方的权利和义务行为有着非常大的作用。

　　3.4加大合同管理力度，保证施工合同的履行

　　合同管理最大的难点就在于纠纷的解决，随着近年来我国房地产市场的繁荣，工程项目数量颇多，但是也存在着许多建设单位蹭市场热度，在资金没有完全到位的情况下就上马项目，这样的做法给合同管理工作带来了很大的困扰。因此建设行政管理部门要做好市场的规范和管理工作，严把审查关，提高建设单位的履约能力，对于资金不到位的项目坚决不予办理工程报批手续，努力取缔垫资、带资施工项目，从源头上给予建设工程领域的合同管理工作以便利，更进一步的维护工程承包单位的合法利益。

　　4结语

　　建设工程合同管理是建设工项目管理的基础，只有合同双方能够真正的站在公平、公正、公开的角度上，合同双方的权利和义务才能够有所保证。而有了这些保证，建筑工程项目才有可能会在保质保量的前提之下顺利的实施。

　　参考文献:

　　[1]赵微.建设工程合同管理存在的问题及改进措施[J].中小企业管理与科技(下旬刊),20xx(8):13.

　　[2]周丽君.建设工程合同管理存在的问题及对策研究[J].门窗,20xx(5):56.

工程合同篇4

　　发包方（名称）：

　　承包方（名称）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平诚实守信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　工程立项批准文号：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　承包方式：

　　三、合同工期

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期总日历天数：天

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格工程终身责任制

　　五、合同价款

　　金额（大写）：（人民币）

　　（小写）：￥元

　　六、工程计算及价款结算

　　1、工程计量：

　　项目工程量，均按甲方现场验收为准。

　　2、价款结算：

　　工程项目价，项目按工程定额实做实算为准。

　　3、结算方式：依据《20xx年全国统一建筑定额福建省估价表》，《全国统一安装定额福建省估价表》及相关定额和相关文件，竣工图和经甲方认可的设计变更，隐蔽工程签证单。取费：按四类取费，计取流动施工津贴，材料价格按20xx年9-12月份造价站发布的信息价的均价。

　　七、工程款支付

　　工程款分三期付款，一期在完成工程60%经监理业主核定后按工程投标中标价的'40%付给乙方工程进度款；二期在年月日前按工程总造价40%支付给乙方工程款，余款待正常运行一年后按竣工结算款一次付给乙方。

　　八、双方职责

　　1、发包方职责

　　（1）在约定的时间完成三通一平工作，且提供工程地质地下管线资料；

　　（2）提供水准点和座标控制点交验；

　　（3）施工图纸、图纸会审和与设计有关的资料，配合施工单位做好施工中各环节的衔接；

　　（4）协调地方各部门及群众关系。

　　2、承包方职责

　　（1）工程质量按规范要求施工，确保合格工程；

　　（2）安全施工：按安全施工要求组织施工，做好安全防护，落实安全生产管理措施，确保安全施工无事故。一切后果有乙方负责。

　　（3）工期：按项目改造及协议要求，科学合同地安排工期计划，按计划施工，如甲方原因延误的工期，工期顺延。

　　（4）工程资料：按现行行业标准完成验收程序，配合业主做好工程各项归档资料。

　　九、合同生效

　　合同订点时间：

　　合同订点地点：

　　本合同一式六份，双方各执一份，约定签字盖章后生效。

　　发包方（盖章）：承包方（盖章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代表人：委托代表人：

工程合同篇5

　　甲方：******项目部

　　乙方：*****

　　经甲乙双方协商，甲方将****栋外装饰工程施工任务委托乙方施工，为了明确甲乙双方的责任、权利和义务，本着密切配合，互相合作，分工负责的原则，根据国家经济合同条例结合本工程的具体实际情况，经甲乙双方协商一致，同意订立如下合同条款，甲乙双方共同遵照执行。

　　第一条：工程概况

　　一、工程名称：*****

　　二、工程地点：*****花园东侧

　　第二条：任务范围及承包方式

　　1、任务范围：5栋外墙面、线条抹灰贴面砖，外墙面以外或门窗以外的梁板天花抹灰，瓦屋面工程。

　　2、承包方式：乙方按施工图纸的要求包工、包工程质量优良、包工程进度、包安全。

　　第三条：工期

　　20xx年11月3开工，20xx年1月15日竣工。

　　第四条：工程结算及付款

　　一、工程结算

　　1、外墙面贴面砖，工作内容包括；材料运输、钉挂钢丝网、清理基层、基层扫毛或刷水泥浆、装模用管洞凿宽堵塞、定点放线、筛砂、砂浆搅拌、基层抹砂浆、贴面砖、擦缝或勾缝，墙洞或管洞边修补贴砖、砖面清洁（用水或盐酸冲洗）、铺设操作脚手板吊料平台铺板等全部工作内容，按实际粘贴面积（包括线条展开面积）以平方米计算，综合单价为每平方米贰拾肆元伍角。其中：抹底灰为每平方米单价柒元。

　　2、外墙面以外或门窗以外的阳台、空调板、飘板非贴面砖的梁、板、天花等抹灰工程，工作内容包括：材料运输、砂浆搅拌、筛砂、基层扫毛或刷水泥浆、定点放线、抹砂浆、表面压光等全部工作内容，按实际完成面积以平方米计算，综合单价为每平方米伍元。

　　3、瓦屋面工程：工作内容包括：材料运输、砼及砂浆搅拌、基层清理、抹水泥砂浆防水保护层、铺钢丝网、细石砼层浇捣、铺挂屋面瓦、脊瓦、擦缝、瓦清洁等工作内容，按投影面积以平方米计算，综合单价为每平方米贰拾捌元。

　　4、架空层墙面勾缝按每平方米单价壹元计算。

　　5、时工按甲方签证为准，每工日单价肆拾元。

　　二、付款办法

　　1、乙方进入施工现场后，按进场人数到甲方处领取饭卡，用餐时进行登记，甲方在下月支付给乙方的工程进度款中扣回。

　　2、甲方每月按乙方上月完成合格工程量的`60%计付给乙方工程进度款，余款40%在乙方全部完成合同任务后一个月内付清。

　　3、乙方发放给工人的工资要造表报甲方，并要公示三天，保证工人工资按数发到工人手中。

　　第五条：甲乙双方责任

　　一、甲方的责任

　　1、负责技术指导和监督工作。

　　2、负责乙方员工的住房及生活水电。

　　3、提供统一饭堂供乙方员工就餐。

　　4、负责供应乙方施工用的工程材料及砂桨搅拌机、斗车。

　　二、乙方的责任

　　1、乙方必须严格按施工图纸和验收规范组织施工，在正式开工前，乙方先做样板，以后按样板标准检验，确保工程质量符合设计要求和验收规范标准。由于乙方施工质量不合格造成的经济损失（包括赔偿甲方材料费）均由乙方负责。

　　2、自备施工所需的卷尺、铁铲、切割机（含锯片）等工具、用具、用品。

　　3、乙方要充分利用材料，落地砂浆要及时回收使用，材料不能乱丢乱放，做到不乱用、不浪费，若经发现浪费将处予材料原价的二倍罚款。4、负责现场清理、完工后的全部剩余材料要搬运到甲方指定的地点堆码整齐。做到文明施工、工完场清，否则，甲方安排杂工清理，其费用由乙方负责。

　　5、乙方人员在施工期间，必须遵守安全施工操作规程和安全施工管理的规章制度。否则，由此造成的一切安全工伤事故责任和经济责任均由乙方负责。

　　6、乙方施工人员的一切劳保福利（安全帽除外）、劳动保险费用由乙方负责。意外保险费由甲方统一代理缴纳。

　　7、必须按规定填报安全技术资料，每欠一张罚款10元。

　　8、乙方员工必须遵守国家及当地政府的法律、法规和甲方的现场管理制度。服从甲方管理人员的指挥和合理安排。如触犯法律的移交公安、司法机关处理。

　　9、在施工现场，必须按规定着戴劳保用品，如有违者，每人次罚款100元。

　　10、严禁在工地打架闹事，如有违反者必须赔偿受害者的经济损失、并罚乙方1000元，并令当事者立即退场，触犯法律者送公安机关处理。

　　11、不得在施工现场随地大小便，如有违者，每人次罚款100元。

　　12、乙方员工不得在施工现场内开小灶，生活用品自理。

　　13、施工期间，领班班长必须在施工现场进行现场施工管理。

　　第六条：其它

　　1、乙方必须听从甲方管理人员的指挥，否则甲方有权令乙方停工，一切责任由乙方负责。

　　2、乙方必须保证完成甲方安排的施工进度计划，保证进场施工人员不少于80人开工，否则甲方有权另行安排乙方合同内的任务，由此造成的一切责任由乙方负责。

　　3、乙方必须保证施工质量，若施工质量不合格，甲方有权令乙方停工退场，并不结算已完工程量。

　　4、乙方从签订合同之日起，试用期为一个月，如有下列情况之一者，甲方有权令乙方必须无条件自动停工退场。

　　（1）乙方人员不服从甲方管理人员的指挥。

　　（2）工程施工进度不能满足甲方施工进度计划要求。

　　（3）浪费工程材料。

　　（4）工程施工质量达不到检验合格标准。

　　5、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　6、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　本合同自双方签字盖章后生效，该工程结算付清款项后自然失效。

　　甲方代表：乙方代表：

　　签约时间：年月日

　　发包方：（以下简称甲方）

　　住址：

　　法定代表人：

　　承包方：（以下简称乙方）

　　住址：

　　法定代表人：

工程合同篇6

　　【例】：某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，则该损失应当由（）承担。

　　A 乙承包人 B 发包人 C 甲承包人 D 工程师

　　答案：B。

　　【例】：对于单价合同，下列叙述中正确的是（）：

　　A 采用单价合同，要求工程量清单数量与实际工程数量偏差很小

　　B 单价合同的特点之一是风险由合同双方合理分担

　　C 固定单价合同由发包人承担物价上涨的风险

　　D 可调单价合同由承包人承担物价上涨的风险

　　答案：B

　　【例】：对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先作修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（）：

　　A 分别调整单价和总价

　　B 按市场价调整单价

　　C 以总价为准调整单价

　　D 以单价为准调整总价

　　答案：D

　　【例】：在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是（）：

　　A 工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险

　　B 全部工程量和通货膨胀的风险

　　C 全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险

　　D 通货膨胀的风险，不包括工程量的风险

　　答案：B

　　【例】：一般而言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是（）：

　　A 承包商丧失了今后一切的索赔权力

　　B 业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿

　　C 业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿

　　D 承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价之中

　　答案：D

　　【例】：固定总价合同适用于（）的项目：

　　A 工期长、工程量变化幅度很大

　　B 工期长、工程量变化幅度不太大

　　C 工期短、工程量变化幅度不太大

　　D 工期短、工程量变化幅度很大

　　答案：C

　　【例】：关于成本加酬金合同的特点和应用，下列说法正确的是（）：

　　A 采用该计价方式不利于业主方的投资控制

　　B 采用该计价方式不利于业主方的进度控制

　　C 该计价方式不宜用于项目管理合同

　　D 该计价方式不宜用于施工总承包管理合同

　　答案：A

　　【例】：按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定的时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）：

　　A 工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

　　B 工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

　　C 工程师未确认，承包人应修改进度计划

　　D 工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

　　◆ 答案：B。

　　《建设工程合同（示范文本）》规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或提出修改意见，时间限制则由双方在专用条款内约定。如果工程师逾期不确认也不提出书面意见，则视为已同意。工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。

　　【例】：按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是（）：

　　A 工程验收通过

　　B 承包人送交了竣工验收报告

　　C 办理完移交工程手续

　　D 发包人支付了竣工结算款

　　◆ 答案：C。

　　《建设工程合同（示范文本）》规定，承包人收到竣工价款后14天内将竣工工程交付给发包人，施工合同即告终止。

　　【例】：按照施工合同示范文本的规定，因承包人的原因不能按时开工，（）后推迟开工日期

　　A 需承包人书面通知工程师

　　B 应经建设行政主管部门批准

　　C 应经工程师批准

　　D 需承包人书面通知发包人

　　◆ 答案：C。

　　《建设工程合同（示范文本）》规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7天

　　，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包商未规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。

　　【例】：按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括（）：

　　A 投标书及其附件

　　B 招标阶段对投标人质疑的书面解答

　　C 资格审查文件

　　D 工程报价单

　　E 履行合同中的变更协议

　　◆ 答案：A、D、E。

　　《建设工程合同（示范文本）》的协议书和通用条款中规定，对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中对双方有约束力的文件。

　　【例】：依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，则该损失应由（）承担。

　　A 发包人

　　B 承包人

　　C 设备供应人

　　D 发包人和承包人分别

　　◆答案：A。

　　施工合同示范文本通用条款中关于因不可抗力事件而出现的责任承担：①工程本身损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；②承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；③承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；④停工期间，承包人应工

　　程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；⑤工程所需清理、修复费用，由发包人承担；⑥延误的工期相应顺延。

　　【例】：依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）：

　　A 保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程

　　B 投保人和被保险人是保险合同的当事人

　　C 发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务

　　D 保险合同的有效期至工程保修期满为止

　　答案：C

　　【例】：建筑工程一切险的保险终止时间可以是（）：

　　A 工程动工

　　B 全部工程验收合格

　　C 工程所有人实际占有全部工程

　　D 施工合同约定的竣工

　　E 保修期满

　　答案：B、C

　　【例】：建筑工程一切险规定保险公司承担保险责任的范围包括（）的损失。

　　A 外力引起的电气装备

　　B 地震导致施工建筑物

　　C 台风摧毁施工现场内的临时工程

　　D 水灾导致被保险人在工地上原有建筑物

　　E 气温变化造成精密仪表

　　答案：A、B、C

　　【例】：某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用不可替代的专有技术，该施工项目（）方式发包。

　　A 应该采用公开招标

　　B 应该采用邀请招标

　　C 应该采用议标

　　D 可以采用直接委托

　　答案：D。

　　《招标投标法》规定，属于以下情形之一的，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务：涉及国家安全、国家秘密的工程；抢险救灾工程；采用特定专利技术、专有技术进行勘查、设计或施工。

　　【例】：考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用（）方式为宜。

　　A 公开招标

　　B 邀请招标

　　C 议标

　　D 方案竞赛

　　答案：B。

　　方案竞赛是设计招标的招标方式；议标是材料采购中采用的招标方式。题中提到特殊行业，说明潜在的投标人很少，所以对于这样的项目宜采用邀请招标。

　　【例】：招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有（）等。

　　A 选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人

　　B 竞争的激烈程度相对较差

　　C 招标时间长

　　D 招标费用高

　　E 评标工作量较大

　　答案：A、B。

　　【例】：招投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由（）。

　　A 招标人承担，费用由投标人承担

　　B 投标人承担，费用由招标人承担

　　C 招标人承担，费用由招标人承担

　　D 投标人承担，费用由投标人承担

　　答案：A。

　　《招标投标法》规定，招标人在投标须知规定的时间组织投标人自费进行现场考察。

　　【例】：公开招标在开标时，应当由（）。

　　A 招标监督机构主持，所有投标人均应参加

　　B 招标监督机构主持，投标人自愿参加

　　C 招标人主持，所有投标人均应参加

　　D 招标人主持，投标人自愿参加

　　答案：C。

　　《招标投标法》规定，公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则。在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代

　　表出席。

　　【例】：按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中（）。

　　A 与投标人就投标价格进行谈判

　　B 将中标结果通知未中标的投标人

　　C 强制中标人接受新的承包条件

　　D 在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人

　　E 授权评标委员会确定中标人

　　答案：A、C、D。

　　【例】：当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定不一致时，应以（）为准。

　　A 现场考察时招标人口头解释

　　B 招标文件规定

　　C 书面回函解答

　　D 仲裁机构裁定

　　答案：C。

　　【例】：对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有（）。

　　A 设计方案优劣

　　B 环境保护措施是否合理

　　C 投资估算是否超过限额

　　D 投标报价是否最低

　　E 社会信誉是否良好

　　答案：A、B、C、E。

　　B属于“三废治理方案” ，是设计招标书评审的主要内容；C的投资估算是属于设计人的工作；D应当要求投标报价合理。

　　【例】：某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则（）。

　　A 投标人可以修改投标文件的实质内容

　　B 投标人不得修改投标文件的实质内容

　　C 招标人可以要求投标人延长投标保函期限

　　D 投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求

　　E 投标人可以接受招标人延长投标保函期限的.要求

　　答案：B、C、D、E。

　　《招标投标法》规定，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标

　　文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失败，但投标人有权收回其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当重新招标。

　　【例】：确定中标人后，招标人与投标人应以（）作为施工合同价。

　　A 标底价

　　B 投标价

　　C 评标价

　　D 标底修正价

　　答案：B。

　　【例】：对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，（）。

　　A 不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可

　　B 不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可

　　C 不予淘汰，允许投标人重新报价

　　D 初评阶段予以淘汰

　　答案：B。

　　【例】：某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降价要求，按照《招标投标法》的规定，中标人（）招标人的要求。

　　A 应当接受

　　B 可以接受

　　C 应当拒绝

　　D 可以拒绝

　　答案：C。

　　《招标投标法》规定，招标人与中标人之间已经形成了法定认可的关系，任何一方的要求争得双方的一致同意，否则是无效的。中标通知书发出后，招标人提出降价要求，对该降价要求，按照《招标投标法》的规定，中标人应该拒绝招标人的要求。

　　【例】：按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按

　　（）的顺序履行。

　　A 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议

　　B 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格

　　C 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

　　D 补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款

　　答案：C。

　　【例】：某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有订立书面合同，此时应认定（）。

　　A 施工合同成立，但不生效

　　B 施工合同成立，且已生效

　　C 施工合同不成立，不生效

　　D 施工合同不成立，但有效

　　答案：B。

　　口头形式是当事人意思表示一致的外在表现形式。一般认为，合同的形式可分为书面形式、口头形式和其他形式。一般说来，依法成立的合同，自成立时生效。具体地讲：口头合同自受要约人承诺时生效；书面合同自当事人双方签字或盖章时生效。法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或主要义务的，可以视为合同有效。合同中有违反法律或社会公共利益条款的，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力。

　　【例】：当合同履行过程中发现，对给付货

　　币地点，合同中没有明确约定，事后双方又

　　未能达成补充协议，依据《合同法》，应在

　　（）履行。

　　A 支付货币一方所在地

　　B 接受货币一方所在地

　　C 货币存放地

　　D 货币使用地

　　答案：B。

　　◆【例】：某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供应商备齐钢材后应（）。

　　A 将钢材送到施工现场

　　B 将钢材送到发包人的办公所在地