当前位置：空空范文网>实用文档>合同>加工承揽合同

加工承揽合同

时间：2024-04-13 07:18:45 合同我要投稿

加工承揽合同【通用】

　　随着人们法律观念的日益增强，很多场合都离不了合同，签订合同也是非常有必要的行为。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编收集整理的加工承揽合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

加工承揽合同【通用】

加工承揽合同1

　　定作方：＿＿＿＿＿＿＿（简称甲方）

　　承揽方：＿＿＿＿＿＿＿（简称乙方）

　　经双方协商一致，订立下列条款，共同信守。

　　定做产品：

　　品名___________

　　规格型号___________

　　单位___________

　　数量___________

　　单价___________

　　价款或酬金___________

　　１．产品的质量、包装、加工方法：

　　２．原材料的提供以及规格、数量、质量：

　　３．履行的期限、地点和方式：

　　４．验收标准和方法：

　　５．结算方式：

　　６．违约责任：除不可抗力的'原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。

　　（１）承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值____％或酬金总额____的违约金。

　　（２）定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途解除合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部分价款总值____％的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部

　　分酬金____％的违约金。

　　７．双方约定的其它条款：

　　８．以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。

　　９．本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　１０．本合同一式____份，正本双方各执____份。

　　１１．本合同有效期限：从双方签署之日起到____年____月____日止。

　　１２．本合同签订日期：____年____月____日

　　定作方：____ 承揽方：____

　　法定代表人：____ 法定代表人：____

　　____年____月____日

加工承揽合同2

　　承揽方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承揽方加工________________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条加工成品：

　　品名规格单位数量备注

　　第二条加工成品质量要求：__________________________________________

　　（加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据）

　　第三条原材料的提供办法及规格，数量，质量：________________________

　　1，用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。

　　2，用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间，数量，质量，规格提供原材料。

　　承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。

　　承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。

　　3，原材料等物品交（提）日期计算，参照第七条规定执行。）

　　第四条技术资料，图纸提供办法：__________________________________

　　（1。承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。

　　承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。

　　2，承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。

　　3，定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。）

　　第五条价款或酬金：______________________________________________

　　（价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。）

　　第六条验收标准和方法：__________________________________________

　　（1，按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。

　　2。定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。

　　对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。

　　保证期限内发生问题，除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。

　　3，当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。）

　　第七条交（提）货的时间和地点：____________________________________

　　（1，交（提）定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。

　　2，交（提）定作物日期的计算：承揽方自备运输工具送交定作物的，以定作方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；

　　自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的通知中，必须留给定作方以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。）

　　第八条包装要求及费用负担：______________________________________

　　第九条运输办法及费用负担：______________________________________

　　第十条结算方式及期限：__________________________________________

　　第十一条其他：__________________________________________________

　　（如：1。根据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的，无权请求返还定金。

　　承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。

　　2。根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以请求返还。等等。）

　　第十二条承揽方的违约责任：

　　一，未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　二，交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交部分定作方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽方赔偿。

　　三，未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。

　　因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由承揽方赔偿损失。

　　四，逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金________元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_____%（10%——30%幅度）或酬金总额的_____%（20%——60%幅度）违约金。

　　六，异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管，保养费。

　　七，实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。

　　九，未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的，由承揽方对工作质量，数量承担责任。

　　十，擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

　　如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　第十三条定作方的违约责任：

　　一、中途变更定作物的.数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

　　二、中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%（10%——30%幅度）的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的__________%（20%———60%的幅度）违约金。

　　三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

　　四、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。

　　定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

　　五、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　七、变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此而多支出的费用。

　　第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任；

　　在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

　　第十五条纠纷的处理：加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；

　　协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完毕即失效。

　　本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式____份，交__

　　_____（如经签证或公证，则应送签证机关或公证机关）各留存一份。

　　定作方：____________________（盖章）

　　代表人：____________________（盖章）

　　地址：________________________________

　　电话：________________________________

　　开户银行：____________________________

　　帐号：______________________________

　　承揽方：__________________________（盖章）

　　代表人：__________________________（盖章）

　　地址：_________________________

　　电话：_________________________

　　开户银行：_____________________

　　帐号：_________________________

　　_____年_______月______日订

加工承揽合同3

　　甲方(定作方)：

　　代理人：

　　地址：

　　联系电话：

　　乙方(承揽方)：

　　代理人：

　　地址：

　　联系电话：

　　为明确双方在合同中的权利、义务和经济责任，确保合同全面履行，经双方平等协商一致，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定订立以下条款，以资双方共同遵照执行。

　　第一条定作物名称、数量、规格、质量、价款

　　1、防盗门名称___________，

　　2、规格___________，

　　3、单位___________，

　　4、数量___________，

　　5、单价(元/M2)___________。

　　注：以实际安装樘数结算，面积以现场实际测量面积为准。以上价格为一次性包死价。需方继续订货时，提前7天向供方提供计划通知单通知乙方。

　　工期要求：

　　第二条承揽方式、材料的提供

　　1、承揽方式：乙方包工包料，所有材料由乙方提供。负责制作、安装，运输到施工安装现场;

　　2、本合同价格内已包含：制作、安装、运输、卸车、五金、闭门器、电控锁等全部内容;

　　3、材质标准：

　　4、乙方产品必须附有产品出厂合格证，需检验的，应提供检验合格证，作为质量资料向甲方提供。禁止使用不合格产品和假冒伪劣产品，如有发生乙方无条件退货重作。

　　第三条承揽范围

　　1、乙方承揽加工范围：

　　2、工程地点：

　　第四条合同价款的计算、结算、支付方式

　　1、计算方法：面积以现场实际测量面积为准。

　　2、本合同签订后，乙方必须提供样品，经甲方同意后方可大量使用，乙方全额垫资。

　　3、付款方式：安装完毕经验收合格付总价款的95%，余5%作为质量保证金，待竣工验收合格后无质量问题质保期满后付清。

　　第五条合同价款与酬金

　　本合同价款共计：以实结算_________元整。

　　第六条加工制作安装要求

　　1、甲方在本合同签订后及时向乙方提供相关资料，具体施工尺寸由乙方现场实测。

　　2、乙方进入场后甲方配合接通电源、安装电表，相关费用及电费由乙方承担。

　　3、乙方必须严格按照甲方要求设计门型，甲方审核签字后方可制作生产

　　4、乙方在施工阶段应配合主包单位工作，按进度要求及时提供安装。

　　5、为了保证工程的进度和质量，总包单位应配合乙方在施工阶段清理门口障碍物，乙方负责保护安装成品，属于乙方保护不当造成损坏费用乙方自理。

　　第七条工期

　　1、开工前三天甲方向乙方下达开工通知书，工期由甲乙双方与土建施工方协商确定后乙方以书面报甲方进度报表。乙方必须保证加工安装进度，不得影响甲方工程按期竣工验收。

　　2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　(1)按施工准备规定，不能提供施工场地、电源、障碍物未能清除、不具备安装条件，影响进场施工;

　　(2)在施工中如因现场连续停电24小时以上影响正常施工

　　(3)人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　第八条工程质量标准和验收办法

　　1、本工程质量要求达到国家现行不锈钢门窗规范合格标准。

　　2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁布的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的'监督和整改。

　　3、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站，一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计单位签证后实施，所发生的费用由承包方负责。安全培训交底、安全责任、防护由乙方负责。

　　第九条质量保修工程竣工并经验收合格后，乙方按规定对所承揽工程实行保修，保修时间按国家规定执行，在此期间凡属乙方制作安装产品质量问题乙方免费维修或更换。甲方通知乙方返修时，乙方应及时维修，如乙方未能及时维修甲方有权安排人员维修，一切费用从质保金中扣除。质保期满后无发生保修费用，甲方全额退还质保金。

　　第十条安全及特别约定

　　1、乙方在施工过程中必须严格按照国家操作规程进行操作，高空作业配安全带，进入施工现场戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故，甲方负责协调、配合，所有责任及费用均由乙方承担。

　　2、乙方应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但当事人另有约定的除外。禁止将本合同内容向第三方转包，如有发现，甲方有权随时解除本合同。

　　第十一条违约责任

　　1、工程质量不符合合同约定的，乙方负责无偿修理、返工。

　　2、由于修理或返工造成逾期交付的，乙方向甲方偿付逾期违约金，每逾期一天，向甲方支付合同价款的千分之一。

　　3、甲方未能按照合同约定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

　　第十二条争议的处理

　　1、如在本合同履行过程中双方发生争议，应当首先通过友好协商解决。如协商不成时，可通过______________人民法院诉讼解决。

　　2、本合同未尽事宜，可由双方协商一致后订立补充协议处理，补充协议为本合同的组成部分。

　　第十三条合同的生效和份数

　　本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自双方签字盖章后生效。

　　甲方(盖章)：

　　代理人(签字)：

　　合同签订地：

　　_________年____月____日

　　乙方(盖章)：

　　代理人(签字)：

　　合同签订地：

　　_________年____月____日

加工承揽合同4

　　订立合同双方：

　　承揽方：_________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承揽方加工木门油漆，经双方充分协商特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条加工产品：

　　品名、规格、单位、数量等见清单

　　第二条加工成品质量要求：按定作方的工艺要求制作，（门厚45mm），加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据。

　　第三条技术资料，样块提供办法：

　　承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的样块或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应及时回复，提出修改意见。2，承揽方对于承揽的工作，定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。

　　第四条合同总价为小写￥42690.00大写肆万贰仟陆佰玖拾元整。油漆加工完毕提货时支付￥40500.00，大写肆万零伍佰元整，安装完毕，如油漆没有质量问题，验收合格后支付余款￥2190.00，大写贰仟壹佰玖拾元整！

　　附：产品明细表

　　产品及价目明细表

　　名称

　　单位

　　数量

　　单价

　　总额

　　备注

　　子母门和对开门

　　套

　　480

　　19200

　　单开门

　　套

　　290

　　23490

　　合计

　　42690

　　第五条验收标准和方法：

　　按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。2．定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的'技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。3，当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。）

　　第六条提货的时间和地点：

　　提定作物期限应当20xx年4月16日提货，按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期提定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。2，提定作物日期的计算：承揽方自备运输工具送交定作物的，以定作方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的通知中，必须留给定作方以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。）

　　第七条包装要求：里面用保护膜包装，外面用纸皮包装！

　　第八条违约责任：

　　1、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交部分定作方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽方赔偿。

　　3、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由承揽方赔偿损失。

　　4、逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金，为总金额的5％；

　　5、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的，由承揽方对工作质量，数量承担责任。

　　本合同自20xx年月日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式贰份，双方各留存一份。

　　定作方：（盖章）承揽方：（盖章）

　　代表人：（盖章）代表人：（盖章）

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　_____年_______月______日签订

加工承揽合同5

　　甲方：(定做方)

　　乙方：(承揽方)附加身份证复印件

　　加工，双方本着互惠互利，协商一致的原则，达成合同条款如下：

　　一、甲方权利和义务

　　1、合同签定后，甲方为乙方免费提供产品样本图案。天然彩沙、镀金线及专用工具，乙方自购。如在本厂购买材料，由于乙方个人原因，不能继续做画，为保证本厂产品质量，材料不退。

　　2、甲方对乙方产品负责回收并以现金支付加工费，拒收任何原因的半成品和不合格产品。

　　二、乙方的权利和义务

　　1、通过考察同意后，自愿购买材料。如产品质量问题，乙方自己负责。

　　2、乙方需按甲方提供的样本、限本人制作，如私自组织人员加工，技术转让，需经厂方同意方可进行，否则按违约处理。

　　三、违约条款

　　1、甲方违背合同时以的.1倍支付乙方违约金。

　　2、乙方外购材料掺杂使假，私自技术转让时，按每平方米元的1倍支付甲方违约金。

　　四、本合同有效期____月

　　____年____月____日起至____年____月____日止。

　　本合同期瞒后，乙方申请，甲方有权依据生产定单续签或终止合同。

　　五、本合同一式两份，并有验收标准为合同附件，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

加工承揽合同6

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　依照《____________________》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，在自愿、平等、公正的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成一致，特订立本合同。

　　一、程概况

　　1、工程名称：

　　________________________________________

　　2、工程地点：

　　____________________________________________________________有限公司

　　二、工程承包范围

　　1、面积：

　　_____________________________=____________________平方，附工程详单。

　　2、承包方式：甲方出资，乙方承包工、料(本钢架棚所有材料允许误差

　　±0.3mm)含土建。

　　3、工程造价

　　____________元________，总造价________________元。

　　4、付款方式：合同签订后甲方预付总造价

　　30%，柱子立起再付40%，验收后再付25%，剩余5%工程完成后一年内全部付清。

　　5、土建工程结束后开始施工，天交工。(备注：除不可抗拒外因素)。年内保证维护正常使用。

　　6、在施工期间，乙方施工人员应由乙方全部投入

　　_____________，如发生工伤事故等事宜，由乙方从_____________金中解决，不足部分由乙方承担，甲方概不负责。

　　7、甲方负责水、路两通及其费用，负责外围治安秩序，乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全，乙方在施工期间，电费由乙方承担，甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务，如一方违约，应向对方支付

　　________________万元的违约金。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自签订之日起，即可生效。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　________年________月________日

加工承揽合同7

　　合同编号：____________

　　发包方：____________（以下简称甲方）

　　承包方：____________（以下简称乙方）

　　双方议定乙方承揽甲方书架制作.油漆的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等.公平.互惠的原则，订立如下合同条款：

　　第一条：标的

　　乙方承揽甲方所需书架制作.油漆的加工与安装合同标的额暂定为：298345.8元.最终标的以永宁县财政局预（决）算审查中心决算价为最终标的.

　　第二条：制作书架的数量.规格.价格（价款单位：每个／人民币___元）计取

　　注：整个承揽加工合同按每个书架的单价为结算价，该结算价格含：包工.包料.包装运输.安装费.及其他相关的税费.

　　第三条：加工制作与安装的要求

　　1.书架安装后稳定.可靠，空间利用充分.

　　2.使用材料：所有材料须按甲方要求的规格进行多家比选采购，且有材料合格证书.

　　3.规格：图书馆钢制双柱双面书架，规格型号：高_________年______月______日前全部交货.

　　②.交货地点：乙方负责送到甲方指定的`安装位置，并安装完毕.

　　③.包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证书架在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型.划漆等由乙方负责保修.

　　第四条书架安装及验收与售后服务

　　①.乙方对制作的书架进行安装；

　　②.经乙方安装的书架，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在__日内予以整改，不予整改.或两次整改不合格的，甲方按该书架价值扣除％做为另行维修费用，并不返还乙方（按双方预定的标准和技术要求验收）；

　　④.乙方承诺对甲方使用的书架进行终身维护.

　　第五条：结算方式.期限及安装费用

　　①.甲.乙双方签订的合同生效后5日内，甲方应向乙方指定的账户拨付合同标的额30％的预付款.

　　②.乙方交货后5日内，甲方再向乙方账户拨付合同标的额30％的价款，累积达到合同标的额的60％.

　　③.乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后5日内，甲方再向乙方指定的账户拨付合同标的额30％的价款，累积达到合同标的额的90％.

　　④.剩余的合同标的额0％价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方.

　　第六条：甲方违约责任

　　①.甲方在乙方为其制作书架期间随意改变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额2‰的违约金；

　　②.甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付‰的违约金.

　　第七条：乙方违约责任

　　①.乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷.使用不符合合同规定的原材料.偷工减料.以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除2‰违约金；

　　②.乙方不得以任何方式转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方承担；

　　③.乙方未按合同要求的时间交付书架，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除‰的违约金.

　　第八条：纠纷的处理

　　当事人从下列两种方式中选择第2种方式，作为本合同争议的解决方式.

　　①.因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸_____委员会_____；

　　②.因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向当地人民法院起诉.

　　第九条：附则

　　①.本合同一式四份，甲.乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效.合同履行期间，甲.乙任何一方不得随意变更和解除合同.

　　②.合同执行过程中甲.乙双方对具体制作书架数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，书架规格的变动以双方共同协商后，作出补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力.

　　发包方（全称）（盖章）承包方（全称）（盖章）

　　法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人

　　经办人：___________ 经办人：____________

　　单位地址：________ 单位地址：_________

　　开户银行：________ 开户银行：____________

　　账号：__________ 账号：____________

　　电话：__________ 电话：___________

　　传真：__________ 传真：____________

　　XX编码：________ XX编码：____________

　　_______年_______月_______日

加工承揽合同8

　　甲方：____________________乙方：____________________

　　代表：____________________代表：____________________

　　________年____月____日________年____月____日

　　甲方：中国________公司，

　　地址：________

　　电话：________

　　电传：________

　　法定代表人：________

　　职务：________

　　国籍：________

　　乙方：____国________公司，

　　地址：________

　　电话：________

　　电传：________

　　法定代表人：_______

　　职务：________

　　国籍：________　　双方为开展来料加工业务，经友好协商，特订立本合同。

　　第一条加工内容　　乙方向甲方提供加工________（产品）________套所需的原材料，甲方将乙方提供的原材料加工成产品后交付乙方。

　　第二条交货　　乙方在合同期间，每个月向甲方提供________原材料，并负责运至________车站（经________港口）交付甲方；甲方在收到原材料后的________个月内将加工后的成品________套负责运至________港口交付乙方。

　　第三条来料数量与质量　　乙方提供的原材料须含____%的备损率；多供部分不计加工数量。乙方提供给甲方的材料应符合本合同附件一（略）和规格标准。如乙方未能按时、按质、按量提供给甲方应交付的原材料，甲方除对无法履行本合同不负责外，还得向乙方索取停工待料的损失；乙方特此同意确认。

　　第四条加工数量与质量　　甲方如未能按时、按质、按量交付加工产品，在乙方提出后，甲方应赔偿乙方所受的损失。

　　第五条加工费　　甲方为乙方进行加工的加工费，在本合同订立时的________年为每套________币________元；合同订立第________年起的加工费双方另议，但不得低于每套____币____元；该加工费是依据合同订立时中国国内和国外劳务费用而确定的，故在中国国内劳务费用水平有变化时，双方将另行议定。

　　第六条付款方式　　乙方将不作价的原材料运交甲方；在甲方向乙方交付本合同产品前1个月，由乙方向甲方开立即期信用证，支付加工费。

　　第七条运输与保险　　乙方将原材料运交甲方的运费和保险费由乙方负责；甲方将本合同产品送交乙方的运费和保险费由甲方负责。

　　第八条不可抗力　　由于战争和严重的自然灾害以及双方同意的`其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履约时，该方应尽快将事故通知对方，并与对方协商延长履行合同的期限。由此而引起的损失，对方不得提出赔偿要求。

　　第九条仲裁　　本合同在执行期间，如发生争议，双方应本着友好方式协商解决。如未能协商解决，提请中国________仲裁机构进行仲裁。

　　仲裁适用法律为：

　　1.中华人民共和国加入的国际公约、条约；

　　2.中华人民共和国法律；

　　3.在中国法律无明文规定时，适用国际通行的惯例。仲裁裁决为终局裁决，仲裁费用由败诉一方承担。

　　第十条合同有效期　　本合同自签字日起生效。有效期到本合同规定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工费在内的全部应付费用时终止。

　　第十一条合同的续订　　本合同有效期届满之前____月，如一方需续订合同，可以向对方提请协商。

　　第十二条合同文本与文字　　本合同正本一式____份，甲乙双方各执一份。本合同以中、____两国文字书就，两国文字具有同等效力。

　　第十三条其他

　　1.甲方为交付乙方产品而耗用的包装、辅料、运输及保险等项开支，在加工费以外收取，但这些费用不超过每套合同产品的____%。

　　2.甲方收到原材料后，应按乙方提供的技术标准，对其规格、品质进行验收。如乙方提供的原材料不符合标准，或数量不足，在甲方向乙方提出检验报告后，乙方负责退换或补足。

　　第十四条合同条款的变更　　本合同如有未尽事宜，或遇特殊情况需要补充、变更内容，须经双方协商一致。

　　甲方：________________（盖章）乙方：________________（盖章）

　　代表：________________代表：________________

　　________年____月____日　　________年____月____日

加工承揽合同9

　　认立合同双方：

　　承揽方：

　　定作方：

　　定作方委托承揽方加工长春——吉林高速公路长春东出口一公里处单立柱三面广告牌加固翻新扩大面积的工作，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条加工成品编号名称规格单位数量

　　第二条加工成品质量要求：

　　第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量：

　　用定作方原材料完成工作。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对物品不得偷换。

　　1.原材料等物品交（提）日期计算，双方协商。

　　第四条技术资料、图纸由承揽方提供

　　承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。

　　2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

　　3.承揽方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

　　第五条总价款为合同签订后，订作商付给承揽方元（即总价款的 %），在加工量达到 %，定作方付给承揽方元（即总价款的 %），在加工量全部完成时，在定作方验收合格后支付给承揽方元（即总价款的 %），预留元作为质保金一年后付清。（价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。

　　第六条验收标准和方法

　　1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

　　2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商。保证期限内发生问题，除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。

　　3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

　　第七条交货的时间和地点交货地点为长吉高速长春东出口一公里处，时间为签订合同之日起计算30日。

　　交提定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。双方另有约定的，按约定的方法计算。）

　　第八条包装要求及费用负担

　　第九条运输办法及费用负担

　　第十条结算方式及期限

　　第十一条其它

　　（如： .根据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的，无权请求返还定金。承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。2.根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以请求返还。等等。）

　　第十二条承揽方的违约责任

　　一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

　　三、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等），应当向定作方偿付违约金＿＿元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的`酬金总额的千分之一偿付违约金。未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金总额的＿＿％（30－50％幅度）违约金。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。

　　九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验、或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。

　　十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，在承方应当赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　十一、在承揽方制作的过程中发生的任何损害及由于工作过程中发生的事故由承揽方负责。

　　第十三条定作方的违约责任

　　一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

　　四、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

　　六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　七、变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此而多支出的费用。

　　第十四条xxx在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

　　第十五条纠纷的处理加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关）各留存一份。

　　定作方：（盖章）承揽方：（盖章）

　　代表人：（盖章）代表人：（盖章）

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　年月日订

　　承揽加工合同（二）

　　现有_________________单位将______________（地点或加工件全称）交予___________加工。经双方友好协商，本着互惠互利、诚信、公平的原则特制定以下条款，望双方遵守。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　一、工程项目

　　1、工程名称_____________________________________________

　　2、工程地点_____________________________________________

　　3、工程范围_____________________________________________

　　4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共计＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因顺延）

　　二、甲方在合同签订时要将所加工产品的成套图纸交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到图纸后详细查看后交由甲方签字确认。乙方在看图时不明确的地方有权向甲方要求图纸的技术交底，甲方应在一个工作日内答复。不能答复的技术问题乙方有权停止施工。（所有加工产品图纸及技术交底资料由双方签字后作为合同附件，同样具备合同法律效应）

　　三、质量要严格按照图纸要求加工或有甲方技术交底资料加工。乙方不得擅自改动。不合格加工件由乙方负责。

　　四、加工产品交付地点________________________________。

　　五、加工产品（工程）总价人民币____________________元整，大写（________________________________元整）。（此金额不含税金及其它费用。如有要求另行协商。）

　　六、付款方式__________________

　　1、合同签订时甲方支付乙方总价定金 _______________％。

　　2、乙方需要向甲方加工件所需原材料时，乙方向甲方提供材料订购单或能材料订购单据时支付乙方总价 _______________％。

　　3、加工件到达甲方指定地点时支付乙方总价__________％。

　　4、加工件安装或交付时支付乙方总价________________％。

　　5、验收合格后一次性支付加工件总额。

　　七、产品质量保修期

　　1、玻璃_________________

　　2、钢材_________________

　　3、铝材_________________

　　4、油漆_________________

　　5、喷塑_________________

　　八、安全生产乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，服从甲方安

　　全管理人员及监理人员的管理，严格遵守安全操作规程，施工中如因违反操作规程而发生伤亡事故其损失由乙方负责。

　　九、验收：

　　甲方应在乙方向甲方提交工程进度或竣工报告单七日内组织验收，七日内不组织验收，乙方可视工程全部合格，同时甲方履行合同后续责任，甲方不履行合同时乙方可对本合同工程随意处理。

　　十、违约责任：合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变

　　更或解除本合同。如单方面解除合同，应向对方赔偿对方损失。

　　乙方必须按照合同规定的时间内按照合同质量要求完成施工任务。逾期一天应赔偿甲方总价的5‰，提前按照同等奖励。

　　十一、本合同未尽事宜，双方协商解决。如不能解决可在双方属地人民法院申请诉讼。

　　十二、本合同共＿＿＿页，附件共＿＿＿＿页，一式_____份，双方各持份

　　本合同双方签字之日起生效，至工程结束、工程款付清后自行失效。

　　（本合同所有来往电子邮件作为本合同附件具有同等法律效力）。

　　甲方：（章）乙方：（章）

　　电话：电话：

　　电子邮箱：电子邮箱：

　　开户行：开户行：

　　________年______月_____日

加工承揽合同10

　　甲方：(定作方)

　　乙方：(承揽方)

　　经甲乙双方友好协商，就纸箱印刷事宜达成如下协议：

　　第一条：1、甲方委托乙方为其提供印刷品印刷及印成品服务共四项。

　　2、由甲方将印制品材料于20xx年8月1日前交给乙方，并办理交接手续。

　　第二条：交货时间

　　甲方于20xx年12月28日前向乙方提供印刷设计稿，如甲方未按时间向乙方提供设计制作材料，乙方有权选择书面通知甲方，书面通知到达甲方后，乙方有权选择限时交付或顺延合同所列甲方委托项目的完成及交付时间。

　　第三条：交货方式地点交货方式：甲方送货交货地点：乙方厂区

　　第四条：付款结算方式及时间

　　本合同总金额为586000元，甲方支付乙方合同总金额的30 %，即元，作为定金及预付款，余款在乙方加工完成并交付之时，由甲方把余款一次性打到博爱县博宇包装有限公司对公帐户上。甲方不能支付相应款项乙方有权留置加工承揽物并在加工方拒付款项达到十日后，自行处理加工承揽物(出售及另作他用)。

　　第五条：双方的权利和义务

　　1、乙方必须完全按照甲方要求进行加工、制作等。乙方完成相应工作后，如因甲方原因未能及时投入生产，乙方顺延相应加工承揽物交付时间。

　　2、乙方在完成甲方项目设计后，经甲方认可，投入制作生产或下一步工作流程。

　　3、甲方应及时验收并按照合同支付相应款项。

　　第六条：违约责任

　　1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及预付款，乙方有权不安排生产计划。

　　2、乙方未按合同期限交货或未按甲方质量要求交货，甲乙双方协商解决，协商不成时。甲方有权向乙方索回定金及预付款。

　　第七条：本合同履行期间，甲乙双方任何一方不得随意变更、违反或不履行本合同，否则由此造成的'经济损失，由责任方承担，如双方在本合同履行过程中，发生任何争议，均应协商解决，不能达成一致意见的，双方共同选定博爱县人民法院管辖。

　　本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。

　　委托方(盖章)承印方(盖章)代表：代表：

　　年月日

加工承揽合同11

　　定作方：

　　合同编号：

　　签订地点：

　　承揽方：

　　签订时间：

　　一、加工标的

　　货物名称型号面料颜色单位数量单价总金额交货地点及期限

　　交期：

　　出口国：

　　合计人民币（大写）按实际金额结算单价含线税封箱带

　　二、定作方提供材料（若定作方提供材料，则必须填写）

　　材料质量数量提供日期消耗定额

　　面料.里料一等按定单数量到位按实际排版单耗

　　三、承揽方应当在收到定做人提供的材料后应立即组织人员依据行业标准进行检验，提出异议期限为7天；定作方委托承揽方采购面料、里料、辅料的，承揽方对所采购物品的质量负责，应该得到定作方的书面确认方可开裁。

　　四、加工物品的技术标准及质量以定作方指示书、确认样的.要求为准。物品加工其他特别质量要求：按相应的出口产品的检验标准和SN/T1649 的标准验收。

　　五、承揽方发现定作方提供的图纸、技术要求不合理的，应在3日内向定作方提出书面异议，否则由此造成的损失由承揽方负责，定作方应在收到书面异议后的7日内答复。

　　六、加工物品的包装按定作方的要求。

　　七、未经定作方书面同意，承揽方不得擅自将合同所约定的定作任务或部分定作任务转移给第三方完成，否则将构成违约，定作方有权随时解除合同，给定作方造成的损失由承揽方赔偿。

　　八、承揽方负责将定作物品送至定作方指定的地点。（定做方自提）。

　　九、承揽方应该在货物生产完成后、出运前组织进行验收，验收标准为客户最终确认样及确认意见标准。由于承揽方逾期交货、货物的质量问题等原因引起的索赔和其他责任由承揽方承担（包括但不限于：客户索赔、因交货期推迟而引起的空运费等）。

　　十一、付款方式：内部结算。

　　十二、其他约定事项：

　　1、在加工制作期间，定做方有权随时进入承揽方的工作现场进行必要的监督检查，

　　2、双方对质量标准确认以封样为准，双方各保留封样，由承揽方无偿提供。

　　3、若由定作方提供原材料的，加工任务完成后，承揽方必须将剩余面料、二等衣服等送达到定作方指定地点。

　　4、用料按定作方要求，超出不允许裁剪，按最省的排料。

　　5、最终产品质量必须通过定作方验收，由于承揽方原因造成定作方二次加工、二次出运和退货索赔等一切损失均由承揽方承担。

　　十三、违约责任：任何一方违约的应承担违约责任，除应承担因违约给非违约方造成的一切损失外还应赔付合同价款30%的违约金。

　　十四、如有纠纷，双方协商解决，协商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起诉。

　　十五、未尽事项双方协议解决。

　　定做方：

　　代表人：

　　时间：

　　承揽方：

　　代表人：

　　时间：

加工承揽合同12

　　原告：_________________

　　住所地：_________________

　　法定代表人：_________________

　　电话原告造成的经济损失__________元。

　　3、诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原、被告于__年订立合同，约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款_____元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按时使用，给原告造成了很大的.损失。为维护原告的合法权益，特诉至贵院，请求依法解除合同，判决被告返：________________

　　被告：_________________

　　住所地：_________________

　　法定代表人：__________________。

　　电话：________________

　　诉讼请求

　　1、依法解除合同，被告返还原告价款__________元；

　　2、判令被告依法赔偿给还价款，并赔偿原告的经济损失。

此致

　　__________人民法院

　　具状人：_________________

　　_____年_____月_____日

加工承揽合同13

　　原告：_________________张__________，男，19__________年__________月__________日生，__________省__________市__________镇__________村__________街__________号，系__________市__________汽车车身修理店业主。

　　被告：_________________市__________贸易有限公司法定代表人：_________________王__________

　　住所地：_________________市__________镇__________路请求事项：_________________

　　1依法判决被告向原先支付车厢款计人民币64171元。

　　2依法判决被告从___年___月___日至还清之日止按照年利率7.47%的标准向原告支付逾期付款滞纳金(暂计至___年___月___日)计人民币9587.15元;

　　3本案所有诉讼费用由被告承担。事实和理由：_________________

　　原告与被告经常有业务往来。被告多次向原告订做汽车车厢，原告按照被告的要求多次向被告提供汽车车厢，约定付款时间为次月月底。被告开始就没有依约付款。经原告多次催收，被告仅以原告朋友购车款相抵。___年___月___日，原告与被告再次以原告朋友购车款相抵之后，被告尚欠原告车厢款计人民币64171元。后来，原告多次继续向被告催收，被告均无故推诿不支付至今。综上所述，原告认为，原告与被告是合法有效的加工承揽合同关系。原告已经如约交付被告定做的'车厢给被告，被告理应及时依约付款。但是，被告却无理拒不支付至今。被告的行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益。根据我国有关法律的相关规定，特向法院提起诉讼，请求法院依法判决。

此致

　　__________市人民法院

　　具状人：_________________

　　_____年____月____日