- 相关推荐
网围栏建设施工合同
在人们越来越相信法律的社会中，合同对我们的帮助越来越大，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编收集整理的网围栏建设施工合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
发包方(甲方)：______承包方(乙方)：______
依照《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方协商达成以下协议：
第一条：工程概况
1、工程名称：____________
2、工程地点：____________
3、工程范围：____________
4、工程用料：____________
第二条：施工工期
1、本工程工期自______年______月______日开工，于______年______月______日竣工。
工期______天。因甲方原因或不可抗因素，导致工期延误，经甲方确认，工期顺延。
2、遇下例情况工期可顺延：①连续停水停电达4小时以上的;②出现书面停工要求的;③出现人力不可抗拒的自然因素(如下雨、下雪等);④非乙方原因造成的停工;⑤因甲方未按时支付工程进度款影响施工;⑥由于甲方其它原因造成的停工(如场地整理未好影响施工等)。
基于以上原因造成的停工，可按实际影响施工天数顺延。
第三条：工程变更
任何工程变更，均须甲方下达书面《工程变更通知》，由此引起的工程变更，按实际发生的工程量结算。
甲方必须在《工程变更通知》下达三日内，为每一项工程变更签定《工程变更结算单》，作为结算依据之一。
第四条：工程造价及结算方式
1、本工程造价预算(含税)为______元，大写______按______元/米计算，结算时以完工验收实测数据为准。
2、付款方式：该项目全部施工完毕后，经甲方验收合格后付______%，另______%作为工程质量保证金，保修期为______年，保修期满付清余款。
3、乙方需提供发票。
第五条：甲方责任
1、无条件提供乙方在施工时的用水用电。
2、负责协调施工中乙方与其他方的关系。
3、按时拔付工程款，承担因延期付款而导致的一切经济损失。
4、若施工过程中城管等有关方面禁止施工，则甲方必须按已完工程量成品计价，及时支付工程款给乙方。
第六条：乙方责任
1、指定专人为乙方驻工地代表，协调解决乙方责任范围内的各项事宜；负责按有关要求组织施工，按期、按质、按量完成施工任务。
2、服从甲方统一管理，在施工中遵守甲方的工地管理制度。
3、严格执行有关施工规范、安全操作规程、防火安全规定和环境保护规定，严格按照图纸施工，做好各项质量检查记录。
第七条：质保期
质保期年，在质保期内乙方对工程出现的任何质量问题负责，甲方通知后2天内乙方派专人到达现场维修施工，对于人为损坏及使用不当造成的破坏不承担保修责任。
第八条：安全责任
1、乙方在施工过程中发生的非甲方原因造成的安全事故，由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。
第九条：违约责任
1、合同签定后，双方应严格遵守各项约定条款。
若有一方违约，则违约方除赔偿对方由此造成的经济损失外，还须向对方支付工程总造价的10%违约金。
2、本合同履行过程中、发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。
若协商未果，则提请有关部门调解、仲裁。
若仍不能解决问题时，则向工程所在地法院起诉。
第十条：本合同一式份，甲乙双方各执_____份。
经双方签字、盖章后生效，工程竣工验收及结清余款后自动终止。
甲方(盖章)： ____________乙方(盖章)：____________
法定代表人：____________ 法定代表人：____________
代理人：____________ 代理人：____________
单位地址：____________ 代理人身份证：____________
日期：____________ 日期：____________
【网围栏建设施工合同】相关文章：
安装围栏的合同03-12
围栏制作安装协议03-20
建设施工合同02-11
建设单位与施工单位的施工合同10-14
建设工程安装施工合同04-10
施工建设监理合同09-12
道路建设施工合同11-26
建设部施工合同03-05
合法的建设施工合同09-12