工程施工合同(精选20篇)
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同起到的作用越来越大，签订合同也是非常有必要的行为。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编为大家收集的工程施工合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
工程施工合同 1
发包人（全称）：（以下简称甲方）
承包人（全称）：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同、
一、工程概况
工程名称：工程地点：
工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维修改造工程（包括以上所有工程的土建、电气、安装工程）
二、工程承包范围
承包范围：屋面防水工程
三、合同工期：
开工日期：竣工日期：
四、质量标准
工程质量标准：合格
五、结算方式
根据图纸和工程量签证单计算工程量，依据20____年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算，人工单价的调整执行晋建标字（20____）89号文件、
六、付款方式
竣工后付到95%，质保期（质保期为五年）满后全部付清、
七、工程保修
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的'质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2、防水工程为年；
3、装修工程为年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；
5、供热与供冷系统为
6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担、
七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项、
八、合同生效
合同订立时间：20____年6月____日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同 2
甲方：_________
乙方：_________
甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成共识，并签订如下合同条款：
一、工程地点
吉林________公司院内
二、工程项目及相关要求
1、施工项目：深水水井壹眼，井深度为地面向下50。
2、尺寸要求：井管外径：c；井出水口径：c。
3、材料选用：钢化塑料管。
4、技术要求：保证枯水期正常用水，并出水量为30小时。
三、工期要求
施工工期为日历天数4天，________年____月____日前交工。
四、工程价款
工程价款为150元每进深米，总价款为人民币7500元整(此款为50进深米费用，如果井深增减，据实结算)。
以上总价款为甲方应付给乙方的费用，含工程材料费、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。此外，甲方不再向乙方支付任何费用。
五、付款方式
乙方工程完工，并经甲方验收合格，甲方将工程款一次性以现金方式支付给乙方。
六、其它约定
1、施工过程中，乙方因违反操作规程等原因造成伤亡等事故，其职责由乙方自负。
2、甲方为乙方施工带给方便，打井用电由甲方带给。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
工程施工合同 3
发包方(以下称甲方)：__________________
承包方(以下称乙方)：__________________
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条 工程项目
1、工程名称：__________________。
2、工程地点：__________________。
3、承包方式：__________________。
第二条 工程期限
合同工期总日历天数______天。
第三条 工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组______元/组(一组______块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
2、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。
3、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。
第四条 甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条 安全施工
乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的.费用，由乙方承担。
第六条 奖惩责任
1、如______月______日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=______元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条 纠纷解决办法
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条 附则
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
工程施工合同 4
本合同双方当事人：
发包方（以下简称甲方）：
姓名（名称）_________________________________
工程代表姓名_____________________________
住所：______________________________________________________________
工作单位：__________________________________________________________
联系电话：___________________________________________
承包方（以下简称乙方）：
名称_______________________________________________________________
注册地址___________________________________________________________
联系电话_______________________________
法定代表人_________________________________
工程负责人_________________________________
营业执照号码_______________________________________________________
根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律法规之规定，结合家庭居室装饰的特点，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方发包的家庭居室装饰工程《以下简称工程》的有关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1 工程地点__________________________________________
1.2 工程内容和做法（见附表一）
1.3 工程承包方式：在乙方包工包料、乙方包工甲乙双方各自部分包料和乙方包工甲方负责全部供料的三种方式中，最终确定的方式为：_____________
其中： 甲方供料（见附表二之一）
乙方供料（见附表二之二）
1.4 工程期限__________天
开工日期____________年___________月___________日
竣工日期___________年__________月___________日
第二条 甲方工作
2.1 开工前_____天，为乙方入场施工创造条件、包括：搬清室内家具，陈列或将室内不易搬动的家具、陈列归堆、遮盖，以不影响施工。
2.2 负责提供水源、电源为乙方使用。
2.3 负责协调邻里关系。
2.4 如确需拆改原建筑物结构（包括梁、柱、板、墙等）或设备管线，负责到有关部门办理相应的`审批手续。
2.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。
2.6 负责工程质量和进度的监督及峻工验收。
第三条 乙方工作
3.1 施工中严格执行有关工程的安全操作规范、防火规范、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。
3.2 严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
3.3 负责保护好被装饰居室室内的家具和陈列。
第四条 工程变更
工程项目及做法如需变更，双方必须协商一致，同时调整相关费用（见附表三）。
第五条 工程工期
5.1 因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。
5.2 因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5.3 因工程变更或非甲方原因造成的停水、停电及其它不可抗力因素而影响工期的，工期相应顺延。
第六条 工程验收和保修
6.1 工程峻工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（见附表四）。在工程款结清后，办理移交手续。
6.2 本工程自验收合格双方签字之日起保修查年。双方应在验收合格签字后，即填写工程保修单（见附表七）。
第七条 工程价款及结算
7.1 双方商定，本工程的价款为人民币（大写）___________元（见附表五）。
7.2 本合同生效后，甲方按下表直接向乙方支付工程款项：
7.3 工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方、甲方接到资料后________日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表六）并签字。甲方应在签字后支付第三次工程余款，以结清工程全部款项。
第八条 违约责任
8.1 凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。
8.2 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。
8.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。
第九条 几项具体规定
9.1 因装饰居室而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，甲方负责支付清运费用人民币（大写）______元（此费用不在工程价款内）。
9.2 施工期间，甲方将门钥匙______把交给乙方的_______负责保管、工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_____把，并由乙方当场负责安装，交付验收、
第十条 其它约定条款
第十一条 附则
11.1 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
11.2 本合同签订后不得转包。
11.3 甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，凡经过市场签订合同的，本合同一式三份，甲、乙双方和市场管理机构各执一份。合同履行完成后自动终止。
11.4 凡通过市场签订合同者，可将合同文本提交驻家庭居室装饰市场的工商行政管理部门进行鉴证，以确保双方的合法权益和合同的顺利履行。
11.5 本合同附件包括：
甲方：
姓名：
（签章）
代表人：
（签章）
_____年_____月_____日
市场管理办公室
合同认证
（签章）
_____年_____月_____日
乙方：
单位名称：
（公章）
法人代表：
（签章）
_____年_____月_____日
驻场工商行政管理部门
合同鉴证
（签章）
____年_____月_____日
工程施工合同 5
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：
二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。
三、工程内容：等内容。
四、承包形式：包工包料双包工程。
五、甲方职责：
（1）负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题；
（2）协助解决与周边群众发生的纠纷关系；
（3）解决好工程所需的水电问题（水电费由乙方承担）。
六、乙方职责：
（1）听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查；
（2）严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工
（3）严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务；
（4）确保安全生产、文明施工，负责施工中的`一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失；
（5）在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。
七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》20____定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。
八、付款方式：分四年到位（不计资金利息）。其中20____年拨付工程款的42.5%；20____年12月30日前拨付28.5%；20____年12月30日前拨付21.5%；剩余的7.5%视甲方情况拨付，但最迟在20____年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。
九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。
十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同 6
发包单位（甲方）：
承包单位（乙方）：
经双方友好协商，委托乙方承包沉管碎石桩工程施工部分，为确保工程质量，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守：
一、甲方责任：
1、负责工程各种联系和协商工作，负责施工现场的“三通一平”（水通、电通、道路通，场地平整）。
2、负责现场技术指导管理及协助乙方施工及技术资料整理的工作。
3、提供桩基础施工图纸贰套。
4、甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物。
二、乙方责任：
1、乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员，并根据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。
2、乙方严格按照国家和市颁发的`有关安全施工要求管理好工程施工并对施工安全负责。
3、乙方必须按照图纸施工，保证桩达到设计要求的承载力。如达不到要求，属乙方责任的，由乙方负责；属甲方责任的，由甲方负责。
4、乙方保证从进场试桩之日起 个工作日完成（不可抗拒的因素及甲方责任造成的停工除外）。每延误一天，乙方赔偿给甲方工程总价的0.3﹪的损失费。
5、如因机械设备严重故障影响工期，乙方负责增加或更换机械进场补充。
6、乙方保证进场的机械符合国家及深圳市建设局规定的要求，并负责向甲方提供有关施工资料。
三、结算及付款方式：
1、以包工的形式，沉管碎石桩以每米__元的单价由乙方承包施工。
2、付款方式：
四、本协议未尽事宜，双方协商解决。
五、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签 约 代 表： 签 约 代 表：
联 系 电 话： 联 系 电 话：
签 约 时 间： 签 约 时 间：
工程施工合同 7
合同编号：____________________
发包方：（甲方）____________
承包方：（乙方）________________
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程项目：
（一）工程名称：__________
（二）工程地点：____________________
（三）工程内容：________________________
（四）承包范围：____________________
（五）承包方式：__________________
（六）承包单价：__________
二、工程合同造价（含应纳税费）：________________
三、工程工期：
施工工期为______天，自20____年____月____日至20____年____月____日。实际工期以甲方通知进场的次日起计。
四、工程质量标准和保修期：
（一）工程质量必须符合国家标准GB5768—1999《道路交通和标线》和行业标准JGJ100—98《汽车库建筑设计规范》。并符合交警部门验收标准。
（二）保修期从竣工验收之日起算。车位标线保修期为__年，反光标牌保修期为__年，其余保修期为__年。人为或不可抗力影响损坏除外。保修期内，如发现施工及材料质量问题，乙方负责免费及时维修。
五、材料设备供应：
（一）工程所需材料：由负责采购至施工现场施工。
（二）工程材料要求：____________________
六、工程款支付和结算方式：
工程竣工甲方验收合格后，甲方向乙方支付____%工程款；乙方取得公安交警支队停车场验收合格证交付甲方后，甲方向乙方支付____%工程款；余下的工程款，待保修期满年后一次性付清。
七、双方责任
（一）甲方责任：
按本合同第六条中所规定的`期限和办法向乙方支付工程款。
（二）乙方责任：
1．收图后，在开工前完成施工图会审、编制施工组织设计和组织材料进场；
2．按施工规范做好施工质量、安全管理，指定安全防火责任人；凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责，并报告甲方及有关部门；
3．做好施工原始记录，按甲方要求报施工计划和完工报表；
4．委派为项目经理为现场代表负责施工期间的施工质量、进度、安全问题；
5．施工中因乙方责任造成的停工、返工及材料、器材损失等均由乙方承担；
6．施工中如发现设计与现场施工实际情况不符时，应立即书面通知甲方和设计单位到现场进行处理；
7．工程竣工天内完成场地清理，保质保量、按时交付甲方。
八、工程验收：__________________
九、违约责任：
（一）甲方违约责任：
甲方未能按照合同的规定履行，出现以下情形的工期顺延，实际工期以甲方确认为准。
1．不按期交出施工场地、接通水、电源；
2．因图纸或设计变更未及时送达乙方；
3．逾期组织验收；
4．其他甲方原因造成的。
（二）乙方违约责任：
1．乙方提供的用料与约定不符的，乙方必须无条件更换为与约定相符的用料，且工期不顺延。
2．乙方逾期完工的，每逾期一天，须向甲方支付合同总造价____%的赔偿金。
3．如因乙方质量原因无法通过交警部门验收，乙方须及时无偿返工，工期不顺延，并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。
十、其它约定条款：
（一）乙方必须按图施工，如施工图发生变更，甲方应以书面形式通知乙方。
（二）在施工期间乙方必须教育好工人，搞好防火安全、文明施工及卫生工作。在施工期间乙方做好安全措施，一切安全责任由乙方负责。
（三）甲方提供施工及生活用水源、电源，由乙方自行安装分表计费，施工及生活水电费由乙方支付。
十一、争议解决办法：
本合同发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，双方同意按以下第__种方式解决：
（一）向武汉仲裁委员会申请仲裁；
（二）向甲方所在地人民法院起诉。
十二、合同期限及时效
本合同自双方盖章签字之日起生效，至工程竣工验收付完款保修期满后止。本合同正本__份，双方各执__份，均具同等法律效力。
建设单位：__________（盖章）施工单位：______________（盖章）
签约代表：____签约代表：____
签约日期：20____年____月____日
工程施工合同 8
发包人（甲方）：________
承包人（乙方）：________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、公平、诚信的原则，双方就此建筑工程施工事项协商一致，订立本合同：
一、工程概况
工程名称：世纪华联房顶彩板房
工程地点：______
二、承包内容：乙方包工包料
彩板房施工：立钢柱、主梁、次梁，内外墙板安装，屋面、门窗、走廊等附属工程。
一层：共4间，其中2米×5.5米一间，3.3米×5.5米二间，6.6米×5.5米一间，外走廊1.35米，面积约103.5平方米。
二层：总面积约226米2，具体各房间面积与甲方协商决定。
三、工期：
开工时间：________年________月________日
竣工时间：________年________月________日
合同约定工期10天，如遇天雨，时间顺延。
四、质量标准
1、层高及钢材要求：
一层高3米，其中立柱12根，大梁6根，次梁8根，均用10mm×100mm×2.5mm方管制作，楼板用1.2mm厚U型镀锌钢承板，所有钢材除锈，刷防锈漆两遍。
二层前墙高3米，后墙高2.7米所有框架用40mm×60mm×1.5mm镀锌方管制作。
2、彩板要求：墙板用双0.4mm铁皮，75mm泡沫，双白复合板。屋面板用上0.4mm下0.3mm，上兰下白，75mm泡沫复合瓦楞板。
3、每间1门1窗，门为防盗门，窗户为塑钢窗，尺寸为1.2米X0.9米。
五、工程质量标准
符合国家有关彩钢房的.质量标准，达到合格。
六、合同固定价款（含材料费、施工管理费、利润等）
彩板房一层380元/m2，面积约103.5m2，二层260元/m2，面积约227m2，工程总价款98300元，工程结束后以实际面积计算。
七、双方的权利和义务
甲方：
1、保证乙方进场之前，路通电通。
2、向乙方提供施工方案及工程布局。
3、安排专人配合乙方施工，负责工程监督，对不符合规范要求的，有权要求乙方进行返工，由此产生费用由乙方承担。
乙方：
1、工程现场负责人不能擅离工地，服从现场甲方人员管理。
2、承担施工期间工地安全保卫工作。
3、对进场施工人员进行安全教育，负责工人的施工安全、出现伤亡事故自行承担，甲方概不负责。
4、保证进入现场的施工材料合格
八、工程验收
竣工后，由乙方通知甲方组织验收。
九、合同价款与支付
1、一层完工后，支付工程款________元。
2、竣工验收后，一次性付清工程总款。
3、合同外附加工程，以双方另行约定确定
4、本合同不包括土建及装修部分。
十、工程质量及期限
保修期一年，一年内发现工程质量问题乙方免费维修。
十一、本合同双方签字后生效。
十二、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方：________（代表）
乙方：________（代表）
________年________月________日
工程施工合同 9
发包方：___________________________________________（以下简称甲方）
承包方：___________________________________________（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条 工程概况
（一） 工程名称：_______________________________________________
（二） 工程地点：_______________________________________________
（三） 工程范围：甲方提供的施工图纸在现场指定区域内进行施工，人工、机械设备及实施组织，土方的开挖及转运，场内调配及外运，地表清理，平整场地；废渣垃圾外运至渣场，渣场由乙方自行落实；零星工程：项目场地内开掘道口、协助现场施工、临时设施搭建、场地回填土、回填种植土等的使用挖掘、运土机械作业的项目以及临时挖、移、吊、平整，意外应急和护坡抢险等；工程资料的编制，相关试验；本合同清运建筑废渣、垃圾工程量约为________________ M；挖运土3方工程量约为________________ M。
第二条 工程价款及工期
（一）合同价款：
本合同采用单价包干决算，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费）、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，此单价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。其单价为：
31、清理外运废渣垃圾，现场计量总数，按_____元/M包干价执行。
32、挖掘外运土方，不论运距远近，按_____元/M包干价执行。
3、场内回填一般土，按_____元/M3包干价执行，回填种植土，按_____元/M3包干价执行。
4、其它若甲方需要向乙方临时租用机械设备，按市场价计算租金，机械设备台班以甲方指定人员签证为准。
（二）工程总造价：经双方确定本合同全部工程造价暂定为人民币__________万元，大写____________________。
（三）开工日期：______年_____月_____日；竣工日期：_______年_____月_____日；合同工期总日历天数_____天。若发生了不可预见或不可抗力情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
第三条 工程质量及技术要求
本工程严格按照国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》、《建设工程安全生产管理条例》、等进行施工和验收。同时，本合同约定：
1、乙方根据甲方提供的图纸资料及技术文件进行施工，工程验收时，严格按照图纸和验收标准、规范执行。
2、进场施工前，必须提前5天向甲方分别提交：土石方调配及外运施工方案、安全文明施工方案及质量保证措施和护坡方案、适当安排抢工、缓工、工期保证措施。
3、建筑废渣清运要求把浅埋的'原建筑物的基础部分都挖尽运走，不得遗漏、(禁止)填埋建筑碎块和垃圾，完成后，要求场地标高在原庄点的室外地坪，并及时配合甲方准确测量整个地块的原室外地坪的原始高程。
4、土方工程施工完成后要求坑底平整，地基无机械碾压或外力扰动；表面验收标高与甲方要求标高的误差不大于±5CM；边角齐整且放坡符合要求。并及时配合甲方准确测量完成后的高程。
5、及时完成工程资料，计量文件、签证单等，按规范整理归档保管，竣工资料为1式____套。
第四条 工程价款结算
（一） 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：
本合同的工程量是暂定数量，工程完工验收合格后，依据甲、乙双方现场实测方格网高程及实际计量工程量进行决算，双方核定签认后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。
（二） 工程价款结算与拨付办法：
结算完毕且乙方向甲方完整移交竣工资料后，甲方一次性付至结算总金额的_____%，剩余尾款_____个月内付清或以甲方所建___________项目的房屋按市场价抵顶工程款。
第五条 双方责任
（一） 甲方责任
1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括邻近建筑物、构筑物、文物保护建筑、水、电、气、通讯管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实不符，除工期顺延外，还应补偿给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责。
2、 甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，协调处理影响施工的相关事宜，解决相关的问题。
3、 甲方负责放线定位，并提供高程基准点。
4、 由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。
5、 工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。
6、 工程竣工后，甲方应组织专门人员在______日内进行验收。
7、 不按合同规定拨付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的______‰支付滞纳金。
（二） 乙方责任
1、 乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，采取严格有效的安全防护措施，加强对现场施工人员的安全教育。杜绝重大安全事故的发生，如发生事故由乙方承担一切责任，并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。
2、 乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工组织设计和方案，并经监理、甲方审批同意后施工，乙方应严格按照甲方批准的施工方案组织施工。合同签订后三日内，必须组织足够的机械、人员进场，展开施工。
3、 乙方应严格按照国家、行业有关文明施工规范及甲方要求进行施工。外运渣土、废弃物的卸除、堆放和处理，应遵守银川市相关城管、交通、市政环卫管理规定，如有违犯甲方不承担任何责任。乙方自行协调处理相关事宜。
4、 乙方不得转包分包本工程，若甲方核实乙方有转包分包行为，甲方有权单方面终止合同，乙方在接到甲方书面通知后3日内必须无条件退场，并承担本工程总价款20％的违约金。
5、 乙方应保证工程按期完成。工期每提前一天，甲方奖给乙方______元，工期每落后一天，甲方罚扣乙方______元。
6、 乙方对完成的工程先行自检，自检合格后提请监理、甲方验槽，验槽合格后，以三方实际测量共同认可的工程量（基坑实体积）为准，作为结算依据。
7、 乙方应严格遵守《工程现场管理办法》，支持配合监理和甲方人员的正当要求，服从统一指挥，按照监理及总包单位的现场管理进行施工，全力配合总包单位和降水、护坡桩基施工等工程施工相关单位的工作。
第六条 合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，提交_______________仲裁委员会申请仲裁。
第七条 附则
（一） 本合同自双方盖章签字后生效，双方履行完毕后自行失效。
（二） 本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。
（三） 本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。
第八条 附加条款
发包方：（章）
承包方：（章）
地址：
地址：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
邮政编码：
邮政编码：
签约时间： ______年____月____日
签约时间： ______年____月____日
工程施工合同 10
发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围和内容：钢结构的设计与施工，二层钢结构含承重结构钢柱、梁、楼梯的施工图设计、制作与安装工程以及防腐、防火的处理。
四、工程造价：
五、建筑面积：
第二条施工准备
一、发包方：
1、在开工前(合同签定后2天内)，接通水源、电源，为承包方提供具备施工条件的施工场地。
2、协助承包方办理所需有关证件，相关费用按规定各自交纳。
3、指派现场施工代表，负责处理施工现场的事务，如监督检查进度、质量及隐蔽工程验收，办理中间工程交工签证手续，解决现场的技术问题等。
4、按合同规定及时付款。
二、承包方：
1、负责办理应由承包方办理的各项手续。
2、按照《钢结构设计规范》(50017-)的要求完成本工程的钢结构施工图纸设计；
3、按国家行业《建设工程施工质量验收统一标准》(50300-)及《钢结构工程施工质量验收规范》(50205-)、《建筑钢结构焊接技术规程》(81-)等现行规范和标准及有关图纸资料组织施工，按期保质保量完成承包范围内的`全部工程。
4、编制施工组织设计，并送交发包人批准，检查、做好各项施工准备工作，并严格按审批的施工组织设计施工。
5、施工过程中，如发现设计有误，应迅速通知发包人处理，承包人无权擅自变更设计。
6、工程竣工后向发包人提供三套竣工资料(包括调整后的施工图、隐蔽工程记录和工程竣工验收备案所需备案材料)。
7、承包人参加施工的人员、工种应持证上岗。焊工必须具有上岗证(合格证等)。
第三条工程期限
一、本工程自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日止，共____天(日历天)。
二、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
1、发包方未在合同约定开工日期之前提供具备施工条件(通水、通电)的施工场地，影响进场施工；
2、凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；
3、发包方提出重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；
4、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工；
5、发包方未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；
6、人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条安全施工
1、应按有关规定，严格安全防护和防火措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非乙方责任造成的损失，由相应责任人承担。
2、发生伤亡事故，应在第一时间报有关部门及通知甲方，并按政府有关部门的要求处理。甲方应提供抢救抢险的必要条件，协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。
甲方：
乙方：
_______年_______月_______日
工程施工合同 11
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程概况：
工程名称：
工程地点：
工程承包范围：
1、文庙大成殿屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除，清扫望砖屋面；给整个屋面做防水，增加砂浆找平层、防水卷材、铺底灰、铺瓦、嵌缝、更换损坏瓦件。
2、所有木质构件原有油漆面铲除、清扫、下架木刷漆、上架木绘制彩绘(达到墨线小点金的效果、但不贴金)、更换损坏的木质构件。
3、文庙散水增加阶条石与陡板；
4、重新制作月台，并增加阶条石、陡板、望柱、寻杖栏板、甬路海墁地面、如意踏跺；
5、更换墙面酥碱青砖、修复墙体裂痕等； 以上所用材料参照工程预算书。
承包方式：包工包料
二、合同价款 (固定价格)
筐额(人民币大写)：____ ；￥____元 ；
三、工期：
合同工期： ____天
开工日期： ____年__月__日
竣工日期： ____年__月__日
按期完成不奖不罚，工期每推迟一天，罚合同价款的千分之五(5‰)，但总数不超过合同价款的百分之五(5%)罚款将被作为违约金从最后一次拨付的工程款中扣除。
四、工程质量标准
本工程质量标准必须达到国家现行《工程建筑装饰装修质量验收规范》的合格标准。
五、安全生产
乙方必须安全、文明施工，必要时工地现场应采用围护等措施，施工中造成的一切安全责任事故由乙方负责，所发生费用全部由乙方承担。
六、工程款支付：
合同签订后甲方应在乙方正式施工后3日内支付合同价款的20%作为预付款；工程大部分项目完成后支付合同价款的40%；工程全部完成后再支付合同价款的35%；本工程质保金为5%。
七、质保期： 三年
保修期限执行现行的.国家标准《建设工程质量管理条例》，缺陷期内由乙方负责保修，费用由乙方承担。保修期从乙方施工完成交由甲方使用时算起，保修期结束甲方全部支付乙方该工程的质保金(即本工程5%的质保金)。
八、合同的生效
合同订立时间： ______年____月____日
本合同双方约定签字盖章后生效。
九、附则.
1.本合同发生纠纷后，当事双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解，解决不了的，可向菏泽市经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉
2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(盖章)： 乙方.(盖章)：
法定代表人： 法定代表人：
或委托代理人(签字)： 或委托代理人(签字)：
____年__月__日：
工程施工合同 12
甲方：_____________________
乙方：_____________________
甲乙双方根据国务院《装饰管理条例》及有关规定，签定本合同，并共同遵守。
一、施工内容：
尺寸详见附件。
二、施工日期：
____年____月____日至____年____月____日完工，如工程日期需要续延，经甲乙双方协商确定。
三、施工总造价：
___￥此造价为最终结算价。
四、结算方式：
签订合同后甲方先付____元预付款给乙方，余款在工程完工后日内甲方一次性付给乙方，金额。
五、双方责任：
甲方认真履行合同各项条款，并向乙方提供必须的施工场地及水、电源和必要的.施工条件；负责施工队清理好场地障碍物，做好施工前的准备；负责验收、签证、结算；如有外来因素对施工不利，应做好协调和排除工作。施工中由甲方所造成对乙方人员损伤，由甲方负责。乙方必须严格按图纸的要求进行施工；应遵守甲方所在单位的一切规章制度，做到安全文明施工；保质、保量按时交工。工程中乙方所造成人员损伤由乙方负责(如停电、水、天气变化等延误工期，不算施工工期)。
六、工程维修：
工程安装验收后，乙方负责保修月，保修期____年____月____日至____年____月____日。保修期内，乙方施工原因造成的质量问题由乙方无偿保修。
七、违约责任：
若一方违约，违约方需向对方支付合同总金额%的违约金。
八、合同一式两份，甲乙双方各持一份。
九、设计方案样稿、样本为合同附件，与合同一并保存，具有同等的法律效力。
十、未尽事宜，经双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同 13
发包人（全称）：__________________
承包人（全称）：__________________
一、工程概况
工程名称：_____________
工程地点：_____________
工程内容：_____________
工程立项批准文号：_____________
资金来源：_____________
二、工程承包范围：
三、合同工期：_____________
开工日期竣工日期：_____________
四、工程质量标准：质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定为合格工程标准为依据，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。
五、合同价款
金额（大写）：_____________________________元（人民币）
￥：_____________________________元
六、组成本合同的文件包括：
1、本合同专用条款
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、工程量清单
5、工程报价单或预算书，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成。
七、发包人向承包人提供图纸日期和套数：6套。发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
监理单位委派的工程师
姓名：_______________
职务：_______________
发包人委托的职权：__________________
需要取得发包人批准才能行使的职权：______________________________________________
发包人派驻的工程师
姓名：________________
职务：________________________
职权：_________________________________________________________________________
承包方项目负责人：_____________
承包人委托的职权：_____________
项目经理：_____________
八、双方约定现场工程师工作职权：
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师关交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。
九、发包方的工作：
1、在开工前7日内将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至约定地点，保证施工期间的需要；开通施工场地与城乡公共道路的通道，约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；
2、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）在开工前7日内完成；
3、确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验在开工前7日内完成；
4、组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底在开工前7日内完成；
5、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；
十、承包人的工作：
1、在每月1日向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，产负责安全保卫；向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；
2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；
3、已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，按约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；承包人应按约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划在开工前提交，工程师逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
十二、工程质量检验：
质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。工程质量达不到约定标准的部分，工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。
十三、隐蔽和中间验收的内容：
基础工程具备隐蔽条件或达到主体中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。
十四、安全施工与检查：
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
十五、合同价款确定与支付：
工程取费按丙类计算，执行现行内蒙地区定额标准结合图纸和实际工程量为计算依据，参照当地的政策。法规。文件。现行材差和人工费调差。主体两层封顶后发包方支付以完工程量80%工程款，主体全部封顶后发包方支付已完工程量的80%工程款，装修工程中期发包方支付装修工程的造价60%工程款，完工验收合格后一月内支付工程款额度达到工程总造价的95%。
十六、工程量的确认：
承包人应按约定的时间，向工程师提交已完工程量的.报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，承包人未能参加计量，计量结果无效。
十七、工程款（进度款）支付：
在确认计量结果后5天内，发包人应向承包人支付工程款。发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人在约定支付时间7天后向发包人发出要求支付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求支付，承包人可在发出通知后7天停止施工。发包人可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第5天起应付款的贷款利息。发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
十八、材料设备供应：
由发包人所供应材料必须符合使用标准并且不得高于当地市场价格，工程竣工结算时执行地区定额材差指导价格。
十九、工程设计变更：施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；增减合同中约定的工程量；改变有关工程的施工时间和顺序；其他有关工程变更需要的附加工作。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。
二十、竣工验收与结算：
工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。发包人收到竣工验收报告后15天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后15天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。发包人收到承包人竣工验收报告后15天内不组织验收，从第16天起承担工程保管及一切意外责任。工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。
工程竣工验收报告经发包人认可后15天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后10天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。
二十一、违约、索赔和争议：
争议发生时向有管辖权的人民法院起诉，违约方并承担工程总造价5%违约罚金，并承担给对方直接造成的经济损失。
二十二、双方关于不可抗力的约定：
不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，产大力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
（6）延误的工期相应顺延。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
二十三、保险：
工程开工前，发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。
承包人必须为人事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
二十四、合同终止和解除：
发包人承包人履行合同全部义务竣工验收合格并且工程款结算完毕后本合同即告终止。
发包人承包人协商一致或停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
二十五、工程保修范围和时间：
保修范围有防水项目保修期限2年。给排水项目保修期限1年。供热项目保修期限2年。维修经费使用预留的5%保修金。
二十六、本合同一式六份，正本两份，副本四份，签字盖章后生效。
合同订立时间：________年__________月__________日
合同订立地点：
发包人：（公章）_______________________
承包人：（公章）______________________________
住所：_______________________________
住所：______________________________________
法定代表人：_________________________
法定代表人：________________________________
委托代表人：_________________________
委托代表人：________________________________
电话：_______________________________
电话：______________________________________
传真：_______________________________
传真：______________________________________
开户银行：___________________________
开户银行：__________________________________
账号：_______________________________
账号：____________________________________
_____________年_____________月_____________日
工程施工合同 14
工程名称：______________
发包人：______________
承包人：______________
(住房城乡建设部、工商总局制定)
发包人(全称)：______________
承包人(全称)：______________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一.工程概况
1. 工程名称：______________。
2. 工程地点：______________。
3. 工程立项批准文号：______________。
4. 资金来源：______________。
5. 工程内容：______________。
6. 工程承包范围______________。
7.工程承包方式：______________。
二.合同工期
计划开工日期：______________年______________月______________日；
计划竣工日期：______________年______________月______________日。
工期总日历天数：______________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三.质量标准
工程质量符合______________标准。
四.签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：人民币(大写)______________(￥：______________元)；
其中：
(1)建安劳保费：
人民币(大写)______________(￥______________元)；
(2)安全文明施工费：
人民币(大写)______________(￥:______________元)；
(3)材料和工程设备暂估价金额：
人民币(大写)______________(￥______________元)；
(4)专业工程暂估价金额：
人民币(大写)______________(￥______________元)；
(5)暂列金额：
人民币(大写)______________(￥______________元)。
(6)增值税额：
人民币(大写)______________(￥______________元)。
增值税率：______________
2.合同价格形式：______________。
五.项目经理
承包人项目经理：______________。
六.合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1)中标通知书(如果有)；
(2)投标函及其附录(如果有)；
(3)专用合同条款及其附件；
(4)通用合同条款；
(5)技术标准和要求；
(6)已标价工程量清单或预算书；
(7)图纸；
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的.与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七.承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八.词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九.签订时间
本合同于______________年______________月______________日签订。
十.签订地点
本合同在______________签订。
十一.补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二.合同生效
本合同自______________生效。
十三.合同份数
本合同一式______________份，均具有同等法律效力，发包人执______________份，承包人执______________份。
发包人：______________(公章) 承包人______________(公章)
法定代表人或其委托代理人：______________法定代表人或其委托代理人：______________
组织机构代码：______________组织机构代码：______________
地 址：______________地 址______________
邮政编码：______________ 邮政编码：______________
法定代表人：______________法定代表人：______________
委托代理人：______________委托代理人：______________
电话______________电话：______________
传真：______________传真______________
电子信箱：______________电子信箱：______________
开户银行：______________开户银行：______________
账号：______________账号：______________
工程施工合同 15
甲方(发包方全称)：_________
乙方(承包方全称)：_________
根据国家民航总局，中国人民解放军空军司令部和武汉市人民政府的有关指示精神，经武汉天河机场建设指挥部研究决定：20____年2月24日指挥部(以下简称为甲方)与珠海横琴中盛海陆运输有限公司(以下简称乙方)签订的机场三期工程建设总承包合同所涉及的工程内容，由于设计方案变更等因素，原签订的总承包合同中的机场三期土方工程项目交由乙方承包施工，三期航站楼工程项目另行安排，其它工程项目(场道、附属设施项目)待定。有关事项经甲、乙双方协商一致，订立本施工补充合同：
一、工程概况：
工程名称：湖北省武汉市天河机场三期土、石方工程
工程地点：湖北省武汉市
工程内容：挖、运、平
资金来源：国有
二、工程承包范围
承包范围：湖北省武汉市天河机场三期土方工程以甲方发出的施工任务单为准。
三、合同工期
计划开工日期：以甲方书面开工通知日期为准合同工期：共15月
四、质量标准：合格
五、合同工程量及价款
工程量：暂定壹亿零捌佰万立方米
合同单价：综合单价：运距0-9公里，28.8元/立方米。
六、双方权利和义务
1、派驻的工程师
职权：全权处理现场的一切事务
2、甲方工作
甲方应按约定的时间和要求及完成以下工作：
(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场；
(2)水准点与坐标控制点交验要求：开工前3日内双方办理书面水准点与坐标控制点交接手续。
七、乙方工作
1、承接施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求；负责现场的安全护栏标志、标牌、施工灯光照明灯。
2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：无
八、工期延误
双方约定工期顺延的其它情况：工程量变化及设计变更和不可抗力造成的工期顺延，经甲方书面确认后作为工期顺延依据，由乙方造成的'工期延期责任自负。
九、安全施工
严格执行通用条款的有关规定，认真落实安全措施。
十、合同价款与支付
1、本合同结算价款采用价方式确定
(1)采用固定价格合同，合同价款中包括风险范围：燃油费上涨或政策性收费上调引起成本增加则按相应比例调整价格。风险费用的计算方法：无风险范围以外合同价款调整方法：对不可抗力原因造成的费用增加，按国家有关规定办理。
(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法：无(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金约定：无2、双方约定合同价款的其它调整因素：设计变更、现场签证、施工发生的技术措施费用等。
十一、工程预付款
开工前3日向乙方支付当月合同工程量总价额的10%，在乙方正式进场施工三个月后甲方开始扣回预付款。
十二、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：
自工程开工之日起乙方每月15日向甲方提供完成工程量的中期计量报表，甲方按乙方当月完成工程产值的90%向乙方支付中期工程款，下月计量时支付乙方上月所扣留10%的工程款，依此类推至工程竣工为止。最末一期所扣留的10%在乙方所承担的合同工作量完工后一个月内甲方全部付清给乙方。
十三、材料设备供应
甲方供应材料设备
十四、竣工验收和结算
1、竣工验收
(1)乙方提供竣工图的约定：竣工验收后7日内由乙方提供完成的竣工资料、竣工验收报告。
(2)中间交工工程的范围和竣工时间：无
十五、违约、索赔和争议
1、违约
(1)本合同中关于甲方违约的具体责任如下：
本合同通用条款第24条约定甲方违约应承担的违约责任除赔偿乙方所有实际损失外，另按本合同总价0.3%进行追加赔偿。本合同按合同通用条款第26条约定甲方违约应承担的违约责任除赔偿乙方所有实际损失外，另按本合同总价0.3%进行追加赔偿。本合同按合同通用条款第33、3款约定甲方违约应承担的违约责任：除赔偿乙方所有实际损失外，另按本合同总价0.3%进行追加赔偿。
(2)本合同关于乙方违约的具体责任如下：
本合同按合同通用条款第14条约定乙方违约承担的违约责任：每延迟一天罚款1000元。本合同按合同通用条款第15条款约定乙方违约应承担的违约责任：按国家相关规定执行。双方约定的乙方其它违约责任：遇有时另行协商
十六、争议
16、双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
(1)请当地仲裁调解；
(2)采取第二种方式解决，并约定向上级仲裁委员会提请仲裁或向乙方所在地人民法院提起诉讼。
十七、其他
17、工程分包
本工程甲方同意乙方分包的工程：无
十八、不可抗力
双方关于不可抗力的约定：按通用条款的规定及强台风、暴雪、暴雨、洪水、地震、海啸等。
十九、保险
本工程双方约定投保内容如下：
(1)甲方投保内容：按国家有关规定办理甲方委托乙方办理的保险事项：无
(2)乙方投保内容：按国家相关规定办理
二十、担保
本工程双方约定担保事项如下：
(1)甲方向乙方提供履约担保，担保方式：无
(2)乙方向甲方提供履约担保，担保方式：
(3)双方约定的其他担保事项：自行办理
二十一、合同
双方约定合同副本份数：
本合同一式四份，双方各执二份，未尽事宜双方协商解决。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同 16
甲方：____________________
乙方：____________________
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。
1、项目概况
项目名称：________________________
项目地点：________________________
2、合同范围
主要合同内容
具体以施工图(含业主同意变更的部分)为准。
主要施工工序以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。
主要工程量：________
合同工期
开工日期____年____月____日，完工日期____年____月____日。节点控制工期见下表：
工期延误
如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：
a、重大设计变更；
b、不可抗力；
c、由于业主原因要求停工；
d、甲方书面同意工期顺延的其它情况。
乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。
因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。
业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。
3、承包方式
根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按(单价或总价)方式进行承包。本合同(单价或总价)在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。
若在合同签订个日历天之后，因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，并且主合同有相关补偿条款时，双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价；否则合同价格不做调整。由于非上述原因影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，合同单价或总价均不得调整。
4、合同价格
合同总价
合同总价：________(人民币)大写____元，小写：________(含____%税金)，固定总价/暂定总价。
合同单价
合同单价见附件b《工程量计价清单》。合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费，包括施工所需各种材料运输及配合人工费用；包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、%税金等所有可能发生一切费用；包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等；乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再承担由于任何风险引起的费用。
税费的承担
营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担，税金%；甲方负有代扣代缴的义务，并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中，由乙方自行缴纳。
5、双方权利与义务
甲方权利与义务
甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。
甲方负责提供施工图纸、有关施工文件，并提供施工场所。
甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。
甲方负责组织现场调度会，协调现场施工。
双方约定甲方的其他权力与义务：
乙方权利与义务
在本合同签订后日内，乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、安全、环保等交底。
乙方负责组织人员研究和熟悉施工图纸、按照施工总布置要求、做好各项施工准备工作。
乙方负责按规定每月____日向甲方提交已完成月工程量统计报表。
乙方必须按甲方要求的进度计划组织施工，接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。工程实际进度不满足计划进度要求时，乙方应向甲方提交整改措施和方案，经甲方批准后执行；但并不免除因乙方原因造成的工期延误和应由乙方承担的一切损失责任。
双方约定乙方应做的.其他工作：
6、施工辅助设施
施工供水
施工供电
施工用风
现场施工道路
施工住房
其它：
7、材料供应
本合同工程施工所需的统供材料(，由甲方按约定消耗量向乙方有偿提供，按月进行核销，且超耗部分的材料按核销日市场价(含采保费、运杂费；若采购时价格高于核销日市场价，则按照采购时价格计算)加计%费用收取材料款。
其他：
8、施工设备
本合同工程施工时由乙方自备的设备，并按甲乙双方约定按时进场。乙方施工设备进场后，应通知甲方现场书面认定并备案。乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则应承担相关违约责任。
乙方设备停放与管理要服从甲方现场总体要求，不得随意进出特定区域和乱停乱放。
其它：____________________。
9、质量要求
质量目标与要求
本工程质量标准按执行，工程质量全面达到设计要求和标准。其中：单元验收合格率____%(优良率达%)以上，工程综合验收质量评定达标准。(依据主合同条款补充具体工序的标准、要求)
质量检查与验收
乙方应确保承包工程的质量达到约定标准，并就承包工程向甲方承担主合同相应项目约定的甲方应承担的义务。
本合同工程所约定的工程范围内施工测量由方负责(包括按规定填报资料)，费用由方承担(视工程项目具体情况约定)。
本合同工程所约定的工程范围内施工检验、试验由方负责，费用由方承担。
本合同提前解除的，不免除乙方应承担的工程质量责任。
10、安全生产与文明施工
乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规、规程规范、标准，遵守甲方的安全规章制度和现场防护要求，确保施工安全。并签订《安全生产责任书》，见附件c，并应向甲方缴纳安全保证金。乙方发生安全事故及重大环境事故，该保证金不退还。
其它要求：____________________。
11、职业健康与环境保护
职业健康
乙方在签订本合同时须与甲方签订《职业健康安全责任书》，见附件d，作为本合同的组成部分。
其他要求：
环境保护
在施工场地涉及危险区域或有害因素等环境问题需要安全防护、环境保护措施实施时，乙方应提出安全、环境防护措施方案，经甲方批准后实施，发生的相应费用由乙方承担。
其他要求：
责任划分
乙方如发生职业健康安全、环境污染等事故时，应立即通知甲方，同时接受甲方、当地政府有关部门的调查处理。乙方承担由此发生的一切费用，包括承担当地政府有关部门对此作出的责任追究及处罚。
12、技术条款
对于非临时工程以甲方与业主主合同有关本合同项目的技术要求为准，对本合同同样有效；对于临时工程以甲方对本合同项目的技术要求为准。详见附件e。
13、乙方人员工资保障措施
乙方施工人员工资发放形式
工资保证金
乙方同意：由甲方在每月结算中按当月工程款的%扣留其员工工资保证金，如合同执行中发生拖欠员工工资需由甲方代为支付时，甲方有权从工资保证金中代付；如乙方未拖欠员工工资，提取的保证金分别于每年7月和次年1月返还累计扣留额的%，剩余部分待工程完工验收且无拖欠员工工资情况时全部返还(不计利息)。
14、资源配置
乙方投入的人员及机械设备必须满足工程项目实施的要求，并为其承诺投入的人员、设备负责。当乙方资源配置影响承包项目实施时，甲方有权要求增加人员及设备等资源的配置，相关费用由乙方承担。
人力资源投入
机械设备资源投入
15、施工协作
乙方应配合甲方对其工作进行初步验收，以及甲方按业主、监理要求的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
其他要求：
16、工程量确认
甲方在计量或由监理工程师计量前应书面通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。若乙方收到通知后不参加计量，则计量结果有效。
乙方的结算工程量以甲方确定为准。乙方按照条上报已完工程量报表，经甲方部门校核，经部门审核，经批准方作为结算依据。
17、违约责任
甲方违约责任
若由于甲方原因，未按照本合同约定的条件和期限付款，承担延期付款部分的同期银行存款利息。若由于业主原因造成甲方不能按期支付，甲方不承担任何责任，乙方应予充分理解。
由于甲方原因造成乙方损失的，甲方应承担乙方直接经济损失的赔偿责任。
双方约定的甲方的其他违约责任。
乙方违约责任
乙方不能按合同工期竣工或工程质量达不到合同约定的质量标准或发生合同列举的健康、环境、安全等事故或不按合同约定履行其他义务、责任的，每发生一起承担违约金____元至____元。
乙方不得转包本合同范围内工程或施工工序。否则，甲方有权解除合同，没收乙方履约保证金，同时乙方还应承担违约金____元及由此造成甲方的全部损失。
双方约定的乙方的其他违约责任：____________。
18、其他
本合同一式份，其中正本2份、副本份，正本甲乙双方各1份，副本甲方份、乙方份。
本合同签订地为甲方法人住所地：____省____市____区(县)
甲方：乙方：
(公章) (公章)
法人代表(委托代理人)： 法人代表(委托代理人)：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
日期：日期：
工程施工合同 17
发包方(甲方):_________
身份证号码:____联系(通信)地址:____电话:___手机:____
承包方(乙方):_________
公司总部地址:____法定代表人:__电话:__法人营业执照号:___资质证书号:___分公司(分部)地址:___营业执照号:_电话:__负责人:__职务:___签约人(或代理人)___电话:_____
依照中华人民共和国民法典a；、建设部住宅室内装修管理办法a；及其他有关法律法规，结合家装工程施工特点，双方协商一致，签定本合同。
一、工概况
1、工程地址:_________。
2、建筑面积:_________㎡。
3、户型:__室___厅___卫，为平层□，或错层□，或复式□，或别墅□。(□为确定的资料，以a；adc；或表示，下同。)
4、承包方式:双方商定采用下列第____种方式承包:
①乙方包工、包辅助施工材料、包全部□或部分□主材(以甲方委托乙方代购主材清单为准)。
②乙方包工、包辅助施工材料，甲方带给主材(见甲方带给材料明细表)。
③其他方式_____。
5、施工资料:(附施工说明、施工图及工程报价单)。
6、施工日期:________年____月____日至________年____月____日。
7、合同付款:(大写)_____元。竣工后据实复核结算□；合同款包干□。
8、支付方式:合同签定后，甲方预付30%工程款____元；水电等隐蔽工程验收后支付40%工程款____元；家私、天花、厨卫等中间工程验收后支付25%工程款___元和追加工程款_____元。工程竣工验收合格后____日内支付5%的尾款____元。
9、甲方向乙方支付定金和工程款时，应认真核对乙方收款印鉴，取得乙方盖有财务专用章的收据或发票，除此以外的凭证，乙方不认可。
二、施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_____种方式带给:
1、甲方自行设计带给施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。
2、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。设计费(大写)____元。(此费用由甲方支付□；此费用予以减免□)。
三、甲方工作
1、若由甲方自行设计的，开工前向乙方带给确认的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。
2、审核和确定乙方设计的施工图纸、施工说明及提出交的工程报价单，并分别鉴字认可。
3、开工前尾乙方入场施工创造条件，包括搬清家内家具、陈设，和归堆、遮盖，以不影响施工尾原则。
4、带给施工所需的水、电。办理施工所涉及的'申请手续及支付相关费用。
5、负责协调施工队与邻里之间的关系。
6、及时带给贴合设计要求、正规厂家合格的自备材料和设备。
7、组织好工程质量、施工进度的监督和隐蔽工程、中间工程及竣工阶段的质量验收。
四、乙方工作
1、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全法和环境保护规定。严格按双方确定的设计图纸和施工说明进行施工，按期保质完成装修工程。
2、若由乙方设计，开工前向甲方带给双方确定的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。
3、施工中不得拆改承重结构、暖通及燃气设施，如确需拆改须由甲方到有关部门办理相应审批手续。
4、确保装修质量，尤其是水、电等隐蔽工程的质量，严防渗漏堵塞。装修期间和保修期内如发生施工造成的质量问题，负责返工返修，费用自负。
5、遵守有关部门对施工现场管理的规定，做好现场安全保卫工作，处理好施工扰民问题及与四邻的关系。
6、保护好原居室内的家具和陈设，保证施工现场的整洁，工程完工后负责并负责将垃圾运到指定地点。
7、组织好工程质量的自检和甲、乙双方(第三方监理也参加)共同进行隐蔽工程、中间工程和竣工验收。
五、工程监理
本工程实行工程监理，甲乙双方共同委托_____监理公司对本工程进行监理，甲方付监理费____%，乙方支付____%□；甲方单独与监理公司订立家装工程监理合同，由甲方支付监理费□。
六、工期
1、乙方应按合同期限完成整个工程，不得无故拖延工期，除甲方变更设计方案和停电、停水等不可抗力因素导致停工4小时以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方工程总造价千分之一的违约金。
2、由于甲方原因导致中途停工，工期顺延。且每停工一天，由甲方按工程总造价的千分之一补偿乙方误工费。
3、若甲方增加工程资料，按新增加工程量顺延工期。
七、材料供应
1、本工程甲方采购的材料、设备，应为贴合设计要求、正规厂家的合格产品，并应按时供应现场。如因质量问题、规格差异或三无产品造成损失，由甲方自行承担。
2、凡由乙方供应的材料、设备，其品牌、规格、单价、产地及质量标准须经甲方检验后才能使用，否则造成的损失由乙方负责。
八、工程变更
1、工程项目及施工方式如需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(附装修工程变更单)；
2、无敌未按期支付工程款的，工期相应顺延。
3、若甲方中途要求变更设计，影响到乙方已购回的材料、已定制的成品、半成品的施工，且无法调整的，损失由甲方承担。
九、工程质量验收及保修
1、工程以双方确认的施工图纸、施工说明、设计变更等资料为依据，以建筑装饰装修工程质量验收规范a；(gb50210-)为质量评定的最低标准；以建筑装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准a；和民用建筑工程室内环境污染控制规范a；为室内环境达标标准。
2、在水、电等隐蔽工程完工后，甲乙方应共同进行中间工程验收。如甲方不按时参加，乙方可自行验收，甲方予以承认。
3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方接到验收通知后应按通知时间参加验收，办理验收、移交手续。如甲方不能及按时参加，乙方可自行验收，甲方予以承认。
4、在隐蔽工程和中间工程验收过程种甲、乙双方(第三方监理也参加)确认的质量问题，由乙方负责返修(返工)并承担费用和工期；在竣工验收中确认的质量问题，乙方负责返修(返工)并承担费用，但不再承担工期。
5、未办理验收交付手续，甲方使用房屋视为质量验收合格，由此引起的后果由甲方负责。
6、工程竣工后，乙方负责对所施工项目进行保修，并出据保修单a；，保修期未貳年。
十、违约职责
1、甲方未办理有关手续，擅自决定拆改房屋结构和煤气表管，采暖、给排水主要管线，造成的损失和职责由甲方承担。
2、未经有关部门批准，未办理有关手续，乙方擅自拆改房屋结构或煤气表管，采暖、给排水主要管线，造成的损失和职责由乙方承担。
3、再施工过程中，甲方未与乙方代表协商私自要求工人更改施工资料，所引起的质量问题由甲方承担职责。
4、若因违反施工规范，安全操作规程，防火法规、环保规定和双方其他约定，对乙方自身和对甲方造成损失，由乙方承担职责。
5、因一方原因，合同无法履行和继续履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并赔偿对方由此造成的经济损失。若不办理合同终止手续，擅自停止履约，违约方应承担违约金，并赔偿对方由此造成的经济损失。(违约金按合同金额的10%支付，设计费按_____元平方米建筑面积支付)。
十一、争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间，双方发生争议可采取协商解决或武汉建筑装饰学会家装委员会申请调解。
2、当事人不愿透过协商、调解或协商、调解不成时，甲乙双方同意以第_____种方式解决:
(1)武汉仲裁委员会仲裁；
(2)向人民法院提起诉讼。
十二、其它_________。
十三、附则
1、本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
2、本合同签订后工程不得转包，否则合同生效。
3、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
(1)附件1:补充协议；
(2)附件2:设计、施工图纸、施工说明；
(3)附件3:工程报价单；
(4)附件4:设计(施工)变更单；
(5)附件5:验收单(含隐蔽工程、中间工程和竣工验收)；
(6)附件6:材料清单(含甲方供料和乙方供料)；
(7)附件7:工程结算单；
(8)附件8:工程保修单。
甲方(签章):_____乙方(签章):_____
________年____月____日________年____月____日
工程施工合同 18
甲方（全称）：_____________
乙方（全称）：____________
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于________年____月____日签订施工合同编号为的《施工合同》（以下简称“原施工合同”）中的定义相同。鉴于：甲乙双方本着互利互惠的'原则，经友好协商，依据实际情况，在原施工合同基础上变更施工合同条款部分内容，特订立以下补充协议。
一、协议内容变更部分为：
1、因乙方新购置一批自卸车辆，甲方应保证乙方土方总运量，不低于方。
2、因甲方原因导致车辆停工，每天补偿车辆误工费500元。
具体包括：
2.1、甲方应保证乙方施工人员住宿通水通电，如断水断电超24小时，乙方无条件停工，由此产生的经济损失由甲方承担；
2.2、如天气及路况达到可开工的条件，甲方无法安排乙方施工超24小时，乙方有权停运，由此产生的经济损失由甲方承担；
2.3、节假日、双休日或者银行出现故障和特殊情况可顺延，甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款，如超过48小时乙方有权停运，由此产生的经济损失由甲方承担；
2.4、甲方保证施工工地内有人发货、验收，因甲方工作不到位造成乙方不能够正常施工，因此造成乙方经济损失的由甲方按乙方实际生产的经济损失向乙方进行赔偿。
3、付款方式及价格按原有施工合同条款执行。如有新标段，价格另议。
二、本协议生效后，即成为原施工合同不可分割的组成部分，与原施工合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原施工合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原施工合同有相互冲突时，以本协议为准。
三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：（公章）______________
乙方：（公章）_____________
法定代表人或委托代理人签字：_________________
法定代表人或委托代理人签字：_________________
________年____月____日________年____月____日
工程施工合同 19
发包方(甲方)：________________
承包方(乙方)：________________
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条、工程概况
1.1工程名称：________________
1.2工程地点：________________
1.3承包范围：外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。
1.4工期：本工程自20__年10月15日开工，于20__年12月30日前竣工。
1.5工程质量：达到国家规定的装饰验收标准(JGJ73—91)。
1.6结算方式：按双方约定单价为结算依据。
注：(双方约定单价明细为本合同附件)
1.7合同价款：
(人民币大写)：
注：(按双方约定单价和实际工程量为结算依据)
第二、条甲方工作
以上只作为首付款依据，施工图由乙方自行设计，经设计单位确认后方可施工。向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
第三条、乙方工作
3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及甲方的相关规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
3.3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作.
3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条、关于工期的约定
4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
4.5、此工程于11月15日—20日供热，若供热前乙方需保证封闭结束，如不能封闭需考虑临时封闭措施。
第五条、关于工程质量验收的约定
5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2、本工程质量应达到国家质量评定优良标准。
5.3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的'检查与此验收手续。甲方不按时参加隐蔽中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
5.4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5.5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收、并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。乙方应向总承包方提供相关资料以备主体验收。
第六条、关于工程价款及结算的约定
6.1、双方商定本合同价款采用固定综合单价。：
6.2、付款方式:第一次付款签定合同之日后，甲方首付款30%。
第二次付款工程完成70%以上，付款30%。
第三次付款工程完成90%，付款20%。
第四次付款按双方商定结算价格结清，付款17%。
第五次付款尾款3%质保金一年。
第七条、关于材料供应的约定
凡由乙方采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
第八条、有关安全生产和防火的约定
8.1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
8.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，经乙方书面通知甲方修改方案，因甲方不进行修改方案，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
8.5、因施工所造成一切人员伤亡及财产损失由乙方负责并承担。
第九条、奖励和违约责任
9.1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同总额1%的日违约金。由于甲方无故不按合同约定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的1%日滞纳金
9.2、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
9.3、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
9.4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十条、争议或纠纷处理
本合同在履行期间，双方发生争议时，协商解决或向人民法院起诉。
第十一条、未尽事宜，双方另行签定补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十二条、其它
第十三条、附则
13.1、本合同正本肆份，双方各执贰份。
13.2、本合同履行完成后自动终止
甲方：________________
乙方：________________
______年______月______日
工程施工合同 20
甲方：_______
乙方：_______
应甲方要求，在原甲方与乙方20__年5月11日签订《临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同》的基础上，现根据甲方要求，作相应增项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：
一、工程范围：20__年__月__日乙方根据甲方要求做出相应的设计制作安装。
二、工期要求：20__年__月__日至20__年_______月_______日。
三、新增工程量：
详见附表一：《高新区创新大厦后期加工标牌一览表》
四、质量要求：按原合同承诺履行。
五、付款方式：按原合同执行。
六、其它：
1、本协议其它内容仍按原合同执行。
2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。
3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。
甲方：_______(盖章)乙方：_______(盖章)
法定代表人：_______法定代表人：_______
签约日期：_______年_______月_______日
【工程施工合同】相关文章：
工程施工合同11-15
工程施工合同、02-16
工程施工合同11-12
桩基工程施工合同10-09
粉刷工程施工合同02-16
解除工程施工合同02-17
监控工程施工合同02-17
建设工程施工合同02-12
道路工程施工合同04-19
附属工程施工合同04-18